工期延误索赔如何计算延误索赔的依据是什么

法律分析:(1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因台班费中包括了设备使用费。(4)分包费用。分包费用索赔是指分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。(5)现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。(6)利息。在索赔款额的计算中，经常包括利息。利息的索赔通常在下列情况中发生：拖期付款的利息、错误扣款的利息。(7)总部(企业)管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。(8)利润。一般来讲，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可以列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在各项实施工程内容的价格之内的，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。

法律主观：可以进行工期索赔的规定是：如果因发包人的原因，致使工期暂停或超过期限的，则承包人可顺延工期并要求赔偿；如果因施工的原因致使工期延长的，发包人可要求施工人返工、改建和赔偿。法律客观：《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。《民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

法律主观：索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的，其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。 (一)承包人工期索赔的目的 承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的 违约金 ;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。 (二)发包人解决工期延长的解决办法 1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延; 2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。法律客观：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 《中华人民共和国民法典》第一百七十九条 承担民事责任的方式主要有：当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 （一）停止侵害； （二）排除妨碍； （三）消除危险； （四）返还财产； （五）恢复原状； （六）修理、重作、更换； （七）继续履行； （八）赔偿损失； （九）支付违约金； （十）消除影响、恢复名誉； （十一）赔礼道歉。

工期索赔值的计算方法主要有如下：索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。(一)实际费用法实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时。在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包商应得的索赔金额。由于实际费用法所依据的是实际发生的成本记录或单据，所以，在施工过程中，系统而准确地积累记录资料是非常重要的。(二)总费用法 总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额，即：索赔金额=实际总费用-投标报价估算总费用不少人对采用该方法计算索赔费用持批评态度，因为实际发生的总费用中可能包括了承包商的原因，如施工组织不善而增加的费用；同时投标报价估算的总费用也可能为了中标而过低。所以这种方法只有在难以采用实际费用法时才应用。（三）修正的总费用法修正的总费用法是对总费用法的改进，即在总费用计算的原则上，去掉一些不合理的因素，使其更合理。修正的内容如下：1、将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期；2、只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失；3、与该项工作无关的费用不列入总费用中；4、对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。按修正后的总费用计算索赔金额的公式如下：索赔金额=某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用修正的总费用法与总费用法相比，有了实质性的改进，它的准确程度已接近于实际费用法。（四）索赔律师聘请扩展资料索赔费用的组成。1、人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。2、材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。3、施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔建设工程因甲方原因造成工程延期的，乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿。如果甲方不赔偿的，乙方可能向法院起诉。二、工期顺延如何认定在建筑工程施工的过程中，发包人存在以下行为的导致工程停工的，要承担相应的停工损失：(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；(4)设计变更和工程量增加；(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；(6)不可抗力；(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第八百零三条 【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条 【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

工期索赔值的计算可以采取的方法主要有直接法、比例分析法和网络分析法。工期索赔的分析和计算如下：1、直接法：发生在关键线路上，实际干扰时间为工期索赔值。2、比例分析法：工程量由2800m3增加到3500m3，原定工期40天，索赔的工期？如果工程量增减10%为承包商承担的风险，工期索赔多少天？工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×（3500－2800）/2800=10天。工期索赔=40×（3500－2800×110%）/2800=6天。3、网络分析法：利用进度计划的网络图，分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作，则延误的时间为索赔的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时限制而成为关键时，可以索赔延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。可以看出，网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制，才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的，容易得到认可。工期索赔的依据和条件：在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：1、发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的。2、发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的。3、发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的。4、发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的。5、发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的。6、监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的。7、专用合同条款中约定的其他情形。

工程索赔的时间规定是索赔事件发生后28天内。承包人应在索赔事件发生并造成损失后28天内向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终的索赔决定。 (1)业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失，承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔： 1)索赔事件发生后28天内，向业主方发出索赔意向通知。 2)发出索赔意向通知后28天内，向业主提出补偿经济损失和(或)延长工期的赔偿报告及有关资料。 3)业主方在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。 4)业主方在收到承包商送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包商做进一步要求，视为该项索赔已经认可。 5)当该索赔时间持续进行时，承包商应当阶段性地向业主方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向业主方递交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与3)、4)规定相同。 (2)承包商未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给业主造成经济损失，业主也按以上的时限向承包商提出索赔。 双方如果在合同中对索赔的时限有约定的从其约定。 索赔处理分类有几种?1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。工期索赔的计算方法1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。 综上所述是小编对工程索赔时间规定做出的相关回答，希望可以帮助到您 【法律依据】： 《建设工程价款结算暂行办法》第十条（一）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。（二）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。（三）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。

装修公司超过工期怎么索赔根据具体情况会有所摘要差异，下面是详细分析：装修超过工期的，可按照装修合同的约定来要求违约方赔偿损失；如果没有约定的，受损失方可要求违约方赔偿因违约所造成的损失，和合同履行后预期可得的利益。1、业主和装修公司双方可先相互协商，寻找妥善的方法得以解决，问题发生了要与装修公司积极协商解决2、业主和装修公司协商达成一致后，要签定合同工期延期补充协议书，明确利和义务，工期和赔偿金额要以文字形式落实，双方签字认可3、如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁，并要求装修延期的赔偿4、法院起诉时你需要向法院提供装修合同书，付款收据和你所遭受损失的证据。一、装修合同应该注意哪些细节1.在签订装饰施工合同时，要特别留心装饰公司的名称，即合同承包方的名称是否与其营业执照上的名称一致，以防不法经营者钻空子。对于装饰施工合同中需要双方共同协商才填写的项目，不能遗漏。在签字后，需有装饰公司加盖的公章。2.在装饰施工合同中，应详细注明施工工期、几次验收程序（包括材料、隐蔽工程、局部和整体验收等）、详细制作过程的说明、甲乙双方各自提供的材料的明细表和日期等，同时还应约定好违约金的赔付比例3.装饰施工合同中要求装饰公司提供详细的设计图方案。尽可能找专家进行预算报价方面的咨询。如若委托装饰公司挑选建材，则一定要保存好装饰公司提供的材料样品，以便日后检查对照。4.付款方式：一般的装饰施工合同，约定前两次付款60％，木工验收合格后交35％的费用，完工后交5％。按照这样的付款形式，工期过了一半左右后，业主就已经向装修公司交了95％左右的费用。所以，业主在签订装饰施工合同时，能把首付压到30％，中期交30％，这样能使业主不处于被动的局面。然后才能更好的达到预期的效果。5.验收工程的方式可在装饰施工合同上约定由政府质检站来验收，这样业主就可以不必因请质检站而另付费用了。6.装饰施工合同的签定要由法定代表人签订，若要委托代理人，需要复印委托书，并向装饰公司索要工商执照的复印件和资质证明的复印件，这两个复印件都应该加盖公司章。7.装饰施工合同一般分三种：承包人包工包料，部分包料，承包人包工、住户自己包料。如若装饰公司包料的，业主需向其索要购买的材料明细表、合格证、发票；若业主自己包料的，选用的材料则必须符合国家标准。型号、生产厂厂名、厂址等，禁止使用国家明令淘汰的装修材料。8.增减项目：装修过程中，很容易增减项目，比如多做个柜，这些都要在完工的时候交费。那么这些项目的单价究竟应该是多少呢？如果等到开工后，那这可能就是施工方说了算。所以业主最好能复印一份装修公司最初给您的完整报价单，以免在签订装饰施工合同或是增减项目时，装修公司偷梁换柱，改换价格。9.保修条款：装修的整个过程还是以手工现场制作为主，没有实现全面工厂化，所以难免会有各种各样的质量问题。在保修时间内，装修公司的责任就尤为重要了。比如出了问题，装修公司是包工包料全全负责保修，还是只包工不负责材料保修，或是有其他制约条款，这些都一定要在装饰施工合同中写清楚。10.对于装饰施工合同内容，包括施工期限、合同标的、施工项目、预算项目等需作出变更时，双方需重新签订协议。而对于合同附件的施工材料报价单，则应对材料的规格、型号、品牌、单价等作出具体的标示。11.水电费用：装修过程中，现场施工都会用到水、电、煤气等。一般到工程结束，水电费加起来是笔不小的数字，这笔费用应由谁来支付，在装饰施工合同中也应该标明。12.按图施工：装修公司应该严格按照业主签字认可的图纸施工，如果细节尺寸和设计图纸上的不符合，业主可要求返工。二、装修合同纠纷解决途径有哪些与装修公司协商解决，如双方能协商解决，尽量协商；业主要求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会中立第三方调解的民间社会机构；向有关行政部门申请；根据与装修公司达成的仲裁协议，提交仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理、一裁终决的效果，解决方案快；向人民法院提起诉讼但必须注意的是，一般情况下，如果提出仲裁，就不能再向法院提起诉讼。【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

工期索赔成立的条件具体如下：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。甲方原因停工索赔标准：甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。由于甲方原因停工的乙方可以依法索赔，双方可以经协商一致签订索赔协议书，其内容应当包括：甲方中途停工损失补偿办法，补偿原则，停工的具体日期，停工的原因，工地看护费用计算，临时设施费的补偿，剩余材料（半成品）费用，计算周转材料停止补偿，施工机械停职补偿。综上所述，具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

工程费用索赔的条件有分前提条件和索赔条件。前提条件分与合同对照，事件造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。索赔条件又称干扰事件。通常承包商可以索赔的事件有发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；因工程变更造成时间和费用的损失；发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；发包人延期支付期限造成承包人的损失；非承包人的原因导致工程的暂时停工；物价上涨、法规变化及其他。工程索赔计算：1、工期索赔。网络分析法：通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出工程应顺延的工期；比例分析法：通过分析增加或减少的单项工程量与合同总量的比值，推断出增加或减少的工期；其他方法：工程现场施工中，可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期；通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、索赔费用。总费用法，通过计算出某项工程的总费用,减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用；分项法：按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔，可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。

法律主观：若因不可抗力导致工程无法进行，当事人是可以向对方索赔工期和费用的，但在合同中约定了不可抗力的相关免责条款的情况下除外。我国《民法典》规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。法律客观：《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；构成犯罪的，依法追究刑事责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

工程延误工期索赔标准如下：1、如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用；2、如果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。工期延误的情形如下：1、发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；2、发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；3、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；4、工程设计变更和工程量增加；5、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；6、不可抗力；7、专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

索赔工期有以下五大工期：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失。2、因工程变更（含设计变更，发包人提出的工程变更，监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成时间和费用的损失。3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。4、发包人延期支付期限造成承包人的损失。5、非承包人的原因导致工程的暂时停工。

法律主观：如果违约赔偿代表了一种基于在预计的损失(这种损失是各方在执行协议时索一直同意的)进入合同所拥有的只是估计的预测数，则当根据合同提供了这种违约赔偿赔偿之后，这种违约赔偿在法律上就具有一种强制力。 工期索赔的概述是指在工程合同履行的过程之中， 合同当事人 一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利像承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在 建设工程 上面在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。 索赔处理分类有几种? 1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。 2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生活中都叫做一揽子索赔，就是对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。 工期索赔的计算方法 1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。 2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。 3、没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。 4、停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。 生活中遇到工期延误索赔问题无法判断对错，需要律师帮助的时候，可以来 网 找专业的律师人才进行一对一的咨询.法律客观：《民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《民法典》第七百八十九条建设工程合同应当采用书面形式。

因为不可抗力因素不是发包方造成的，所以造成的已完工程、已到材料损失由发包方承担，施工方自己的设备、材料损失由施工方承担，但造成工期延误的可索赔工期。不可抗力因素发生后施工方未采取措施造成工程进一步损失的，发包方有权提出索赔。

【答案】：A,B,D工期索赔的计算方法通常有直接法、网络图分析法、比例计算法。参见教材P244。 【该题针对“工程索赔”知识点进行考核】

甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行，不同的工程，使用的设备不同、参与的人员不同，造成的经济损失也会不同，大致内容如下：一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。1、几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。2、设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。3、保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供法院调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。工期延误的情形如下：《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)工程设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。法律依据：《中华人民共和国合同法》第一百一十七条　因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第一百一十八条　当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。《中华人民共和国合同法》第一百零七条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国合同法》第一百一十三条：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条：发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国合同法》第二百八十四：条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。《中华人民共和国合同法》第二百八十五条：因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。四、自然风险属于不可抗力的地震、台风、暴雨、冰冻等。承包人仅能提出工期顺延。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。《中华人民共和国合同法》第一百二十一条：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

索赔主要有两种方式：签证索赔和非签证索赔。工期索赔的常见原因是建设单位拖欠工程款（预付款、进度款（包括签证款）、结算款、保修金）导致的工期延误，可以进行工期索赔；其次为材料、机械、施工场地（如七通一平）的交付迟延引起的工期延误，可以进行工期索赔；其次为工程质量鉴定期间，如果鉴定结论为合格，工期相应顺延，可以进行工期索赔。工期索赔主要注意事项：有权不用，过期作废。工期索赔应当依据合同及相关法律法规，在相应期间内，以适当方式提出索赔意向；如若不提出意向，在工期索赔事项发生后仍继续实际履行承包合同，则索赔权利因届期不行使而作废。 其他事项可向我咨询 工程专业律师 刘

工期延长可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的百分之三十。 《中华人民共和国民法典》第五百八十四条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

【答案】：A,C,D选项B，有时工程延期的原因中可能包含有双方责任，此时监理人应进行详细分析，分清责任比例，只有可原谅延期部分才能批准顺延合同工期；选项E，可原谅延期，又可细分为可原谅并给予补偿费用的延期和可原谅但不给予补偿费用的延期，后者是指非承包人责任的影响并未导致施工成本的额外支出，大多属于发包人应承担风险责任事件的影响，如异常恶劣的气候条件影响的停工等。

有的，工期延误赔偿标准有以下几点：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为是违约责任的基本构成要件，没有违约行为，也就没有违约责任。预期违约又叫先期违约、事先违约、提前违约、预期毁约，是指当事人一方在合同规定的履行期到来之前，明示或者默示其将不履行合同，由此在当事人之间发生一定的权利义务关系的一项法律制度。实际违约分以下几点：1、不履行，不履行是指在合同履行期届满时，合同当事人完全不履行自己的合同义务；2、不符合约定的履行，迟延履行是指债务人无正当理由，在合同规定的履行期届满时，仍未履行合同债务；3、其他违反合同义务的行为，其他违反合同义务的行为主要是指违反法定的通知、协助、保密等义务的行为。工期延误常用的制约方式有：1、停止付款；2、追究工期延误的误期损失赔偿；3、终止对承包方的雇佣，并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第七十二条建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十三条建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

工程索赔的概念 　　工程索赔的概念，日常生活中，我们常常会遇到一些难以解决的问题，这时我们需要借助法律手段来解决争端，同时也要了解相关法律概念，尽可能的维护自己方的利益。下文分享工程索赔的概念。 　　工程索赔的概念1 　　 一、工程索赔名词解释 　　工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。 　　索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。 　　 二、索赔处理的原则 　　1、必须以合同为依据 　　2、及时、合理地处理索赔，以完整、真实的索赔证据为基础 　　3、加强主动控制，减少索赔 　　 三、建设工程索赔的费用 　　索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似，一般包括以下几个方面： 　　 1、人工费 　　指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。 　　 2、设备费 　　可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。 　　 3、材料费 　　材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用。 　　如果由于承包人管理不善，造成材料损坏失效，则不能列入索赔计价。承包人应该建立健全物资管理制度，记录建筑材料的进货日期和价格，以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。威力证明材料单价的上涨，承包人应提供可靠的订货单、采购单，或官方公布的材料价格调整指数。 　　 4、管理费 　　此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。 　　索赔款中的企业管理费主要指的"是工程延期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。 　　 5、利润 　　一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。但对于工程暂停的索赔，由于利润通常是包括在每项实事工程内容的价格之内，而延长工期并未影响削减某些项目的实施，也未导致利润减少。 　　所以，一般监理工工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。 　　 6、延迟付款利息 　　发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。 　　工程索赔的概念2 　　 一、工期索赔成立的条件是什么 　　索赔的成立，要同时具备以下三个前提条件： 　　（1）承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告； 　　（2）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 　　（3）造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 　　 其他补充： 　　 构成施工项目索赔条件的事件 　　索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有： 　　（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失； 　　（2）发包人延误支付期限造成承包人的损失； 　　（3）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加； 　　（4）对于合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用； 　　（5）因为监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加； 　　（6）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失； 　　（7）非承包人的原因导致工程暂时停工； 　　（8）物价上涨，法规变化及其他。 　　 二、《建设工程施工合同（示范文本）》确定的可以顺延工期的条件 　　《建设工程施工合同（示范文本）第7。5。1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 　　（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 　　（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； 　　（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； 　　（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的； 　　（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 　　（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 　　（7）专用合同条款中约定的其他情形。 　　跟进以上提供的各条法律参照，如果受雇者本身权益受到侵犯后，依法提出索赔，就必须要同时满足以上索赔条件，承包人一般会按照合同里规定的时间，去通知侵害方进行索赔，也可以按照合同的规定来计算损失再去跟侵害方索赔。 　　工程索赔的概念3 　　 一、索赔基本条件是什么 　　索赔是指在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。建设工程施工中的索赔是发承包双方行使正当权利的行为，承包人可向发包人索赔，发包人也可向承包人索赔。 　　1、客观性：是指客观存在不符合合同或违反合同的干扰事件，并对承包商的工期和费用造成影响、这些干扰事件还要有确凿的证据说明。 　　2、合法性：当施工过程产生的干扰，非承包商自身责任引起时，按照合同条款对方那个应给予补偿。 　　索赔要求必须符合本工程施工合同的规定。按照合同法律文件，可以判定干扰事件的责任由谁承担、承担什么样的责任、应赔偿多少等。所以，不同的合同条件，索赔要求具有不同的合法性，因而会产生不同的结果。 　　3、合理性：是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。承包商不能为了追求利润，滥用索赔，或者采用不正当手段搞索赔，否则会产生以下不良影响： 　　（1）合同上方关系紧张，互不信任，不利于合同的继续实施和双方的进一步合作。 　　（2）承包商信誉受损，不利于将来的继续经营活动。在国际工程承包中，不利于在工程所在国继续扩展业务。任何业主在招标中都会对上述承包商存有戒心，敬而远之。 　　（3）在工程施工中滥用索赔，对方会提出反索赔的要求。如果索赔违反法律，还会受到相应的法律处罚。 　　 二、索赔的成立条件： 　　当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。由此可看出任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。 　　《民法典》（自2021年1月1日起施行） 　　第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 　　第五百九十二条当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 　　当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。 　　索赔的根本目的在于保护自身的利益，追回损失，避免亏损。要取得索赔的成功，索赔要求必须符合如下基本条件。客观性客观性要求承包商提出的索赔事件必须是客观存在的。

下面是中达咨询给大家带来关于工程索赔及管理程序，以供参考。1.工程概况：济德路七合同段地处济南市西北部，北接黄河二桥，西接济泰路，东接绕城路通向济青路，合同段内设有互通式立交l处，分离立交桥1处，中桥3座，小桥3座，箱通1道，涵洞19道；工程于1997年1月18日开工，1999年7月6日竣工。济南绕城高速公路A合同设计有互通式立交l处，小桥l座，分离立交桥6处，箱通2道，圆管涵2道；工程于1998年1月28日开工，1999年9月30竣工，七合同、A标段全长10.78公里，共有路基填方l64.7万立方米，沥青路面l393.8千平方米，砌石防护78838立方米，总造价为22980万元。两合同段路基为高填土路段，多数跨越渔塘、稻田，地形条件复杂，设计中地基已采取砂桩、粉喷桩及抛石挤淤处理，但部分地段仍不能满足要求，我单位在施工过程中根据工地实际情况，积极的向上级有关单位提出合理化建议，且多数被采用，工程质量得到了保证，工程进度明显加快，同时也不可避免的引起工程造价增加。为做到既保证工程质量，又能维护业主和承包商双方利益，我部实事求是地分别向业主和保险公司提出各项索赔，经过大量的索赔工作，积累了一定的经验和方法。2.工程索赔原则：2.1根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔桩号（结构物名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。2.2索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对。2.3索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分；所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。3.索赔的具体操作步骤：3.1当索赔事件发生后，及时在合同规定的时限内（济德路、绕城路规定的时限为2l天）向监理工程师提出索赔意向书，意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。3.1.1索赔项目种类及起止日期计算方法：a.延期发出图纸引起的索赔：当接到中标通知书后28天之内，施工单位有权得到免费由业主或其委托的设计单位提供的全部图纸、技术规范和其他技术资料，并且向施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位进行技术交底。如果在28天之内未收到监理工程师送达的图纸及其相关资料，作为施工单位应依照合同提出索赔申请，接中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔结束日。由于为施工前准备阶段，该类项目一般只进行工期索赔，相应施工机械进场，达到施工程度因未有详细图纸不能进行施工时应进行机械停滞费[机械台班停滞费＝（机械折旧费经常维修费）×50%]用索赔。b.恶劣的气候条件导致的索赔：分为工程损失索赔及工期索赔；业主一般对在建项目进行投保，故由恶劣天气影响造成的工程损失可向保险机构申请损失费用，在建项目未投保时，应根据合同条款及时进行索赔；该类索赔计算方法：在恶劣气候条件开始影响的第一天为起算日，恶劣气候条件终止日为索赔结束日。例七合同97年5月l3日-18日济南市骤降大到暴雨，使便道、A匝道桥承台基坑、部分涵洞及砂垫层受灾，我部立即向保险公司申请损失费用。c.工程变更导致的索赔：分为工程施工项目已进行施工又进行变更、工程施工项目增加或局部尺寸、数量变化等；计算方法：施工单位收到监理工程师书面工程变更指令或业主下达的变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔结束日。d.以承包商之能力不可预见引起的索赔：由于在工程投标时图纸不全，有些项目承包商无法作正确计算，如地质情况，软基处理等，该类项目一般索赔工程数量增加或需重新投入新工艺、新设备等。计算方法：在承包商未预见的情况开始出现的第一天为起算日，终止日为索赔结束日。e.由外部环境而引起的索赔：属业主原因，由于外部环境影响（如征地拆迁、施工条件、用地的出入权和使用权等）而引起的索赔。根据监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日。经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件结束日。该类项目一般进行工期及工程机械停滞费用索赔.f.监理工程师指令导致的索赔：以收到监理工程师书面指令时为起算日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。g.其他原因导致的施工单位的索赔，视具体情况确定起算和结束日期。3.2同期记录：a.索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，要认真做好同期记录，每天均应有记录，又有现场监理工程人员的签字；索赔事件造成现场损失时，还应做好现场照片、录象资料的完整性，且粘贴打印说明后请监理工程师签字。否则在理赔时难以成为有利证据。b.同期记录的内容有：事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单；对工期的延误；对工程的损害程度；导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。3.3详细情况报告：在索赔事件的进行过程中（每隔一星期，或更长时间，或视具体情况由监理工程师而定），承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。同时将详细情况报告抄送、抄报相关单位。3.4最终索赔报告：3.4.1当索赔事件所造成的影响结束后，施工单位应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，并同时抄送、抄报相关单位。3.4.2最终报告应包括以下内容：a.施工单位的正规性文件。b.索赔申请表：填写索赔项目、依据、证明文件、索赔金额和日期。在高速公路工程施工中，索赔项目一般包括工程变更引起费用、工期增加，由于地方关系影响造成局部或部分地段停工等引起的机械、人员停滞，相应工期及费用增加等。索赔依据一般包括在建工程技术规范、施工图纸、业主与施工单位签订的工程承包协议、业主对施工单位施工进度计划的批复、业主下达的变更图纸、变更令及大型工程项目技术方案的修改等。索赔证明文件包括业主下达的各项往来文件及施工单位在施工过程中收集到的各项有利证据，施工单位往往在施工过程中只对存在的问题向上级主管单位进行口头汇报或只填写索赔意向书而不注重证据的收集，故业主使很多本来对施工单位有利的索赔项目不进行最终批复。索赔金额及工期的计算一般参照承包单位与业主签订合同中包含的工程量清单、交通部公路工程概预算定额、定额编制办法、机械台班单价，地方下达的定额补充编制办法及业主、总监下达的有关文件。c.批复的索赔意向书。d.编制说明：索赔事件的起因、经过和结束的详细描述。e.附件：与本项费用或工期索赔有关的各种往来文件，包括施工单位发出的与工期和费用索赔有关的证明材料及详细计算资料。4.索赔的管理：4.1由于索赔引起费用或工期增加，故往往为上级主管单位复查对象，为真实、准确反映索赔情况，施工单位应建立、健全工程索赔台帐或档案。4.2索赔台帐应反映索赔发生的原因、索赔发生的时间，索赔意向提交时间，索赔结束时间，索赔申请工期和金额，监理工程师审核结果，业主审批结果等内容。4.3对合同工期内发生的每笔索赔均应及时登记。工程完工时应形成一册完整的台帐，作为工程竣工资料的组成部分。5.索赔存在的误区：可以说索赔是对施工单位有百利而无一害的，故很多施工单位在索赔工作上大做文章，然在索赔过程中往往存在不少误区，归纳起来，大致可分以下几点：5.1当索赔事件发生时，有些施工单位考虑与业主、监理单位的下一步合作，而不敢提出。5.2项目经理和技术负责人对索赔工作意识不到位，对可提可不提的索赔往往不提出。5.3主管人员对技术规范文件及业主、监理、施工单位往来文件理解不深刻，对实际存在的索赔项目无充分理由。5.4只注重索赔意向的提出，不重视索赔过程中的证据收集和及时作最终索赔报告。6结语：随着公路工程招、投标制度的不断完善及业主、监理、施工单位管理章程进一步健全，索赔工作也逐步步入正常轨道，只要我们充分理解施工图纸、技术规范及业主、监理、施工单位签订约合同协议和各项往来性文件，在索赔工作中做到有理、有据，将会有更多的索赔项目被受理或批复。更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作，提升中标率，您可以点击底部官网客服免费咨询：https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd

费用索赔是28天，工期索赔时14天，我也是刚看懂

法律分析：如果工期延误的原因是由于承包商的失误，则承包商必须设法自费赶上工期，或按规定缴纳误期赔偿金并继续完成工程，或按照雇主的安排另行委托第三方完成所延误的工作并承担费用果工期延长的原因并非承包商所致，则承包商可按合同规定和具体情况提出工期索赔，并进行因工期延长而造成费用损失的索赔。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百条 勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第八百零一条 因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零二条 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人应当承担赔偿责任。第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

索赔成立的三个条件规定 　　索赔成立的三个条件规定，日常生活中，我们常常会遇到一些难以解决的问题，这时我们需要借助法律手段来解决争端，尽可能的维护自己方的利益。下文分享索赔成立的三个条件规定。 　　索赔成立的三个条件规定1 　　 一、索赔基本条件是什么 　　索赔是指在合同履行过程中，对于非己方的过错而应由对方承担责任的情况造成的损失，向对方提出补偿的要求。建设工程施工中的索赔是发承包双方行使正当权利的行为，承包人可向发包人索赔，发包人也可向承包人索赔。 　　1、客观性：是指客观存在不符合合同或违反合同的干扰事件，并对承包商的工期和费用造成影响、这些干扰事件还要有确凿的证据说明。 　　2、合法性：当施工过程产生的干扰，非承包商自身责任引起时，按照合同条款对方那个应给予补偿。 　　索赔要求必须符合本工程施工合同的规定。按照合同法律文件，可以判定干扰事件的责任由谁承担、承担什么样的责任、应赔偿多少等。所以，不同的合同条件，索赔要求具有不同的合法性，因而会产生不同的结果。 　　3、合理性：是指索赔要求合情合理，符合实际情况，真实反映由于干扰事件引起的实际损失、采用合理的计算方法等。承包商不能为了追求利润，滥用索赔，或者采用不正当手段搞索赔，否则会产生以下不良影响： 　　（1）合同上方关系紧张，互不信任，不利于合同的继续实施和双方的进一步合作。 　　（2）承包商信誉受损，不利于将来的继续经营活动。在国际工程承包中，不利于在工程所在国继续扩展业务。任何业主在招标中都会对上述承包商存有戒心，敬而远之。 　　（3）在工程施工中滥用索赔，对方会提出反索赔的要求。如果索赔违反法律，还会受到相应的法律处罚。 　　 二、索赔的成立条件： 　　当合同一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。由此可看出任何索赔事件成立必须满足的三要素：正当的索赔理由；有效的索赔证据；在合同约定的时间内提出。 　　《民法典》（自2021年1月1日起施行） 　　第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 　　第五百九十二条当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 　　当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。 　　索赔的根本目的在于保护自身的利益，追回损失，避免亏损。要取得索赔的成功，索赔要求必须符合如下基本条件。客观性客观性要求承包商提出的索赔事件必须是客观存在的。 　　索赔成立的三个条件规定2 　　 索赔成立的四个条件 　　1、索赔是在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 　　2、承包人提出索赔的"起因，通常是发包人违约、合同错误、合同变更、工程环境变化、不可抗力因素等。 　　3、索赔的依据主要包括合同文件、订立合同所依据的法律法规以及相关证据等3个方面。 　　4、索赔成立要同时具备四个条件：索赔事件导致了实际损失；造成损失的原因不属于承包人的行为责任；该损失不是由承包人承担的风险责任；及时提出了索赔。 　　1、合同文件的内容出错或互相矛盾； 　　2、监理工程师在合理的时间内未曾发出承包商要求的图纸和指示； 　　3、有关放线的资料不准； 　　4、不利的自然条件； 　　5、在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物； 　　6、额外的样本与试验； 　　7、业主和监理工程师命令暂停施工； 　　8、业主未能按时提供现场； 　　9、业主违约； 　　10、业主风险； 　　11、不可抗力。 　　第一，与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出，或者总工期延误。 　　第二，造成费用增加或者工期延误的原因，按照合同约定不属于承包人承担的责任，包括行为责任或者风险责任。 　　第三，承包人按照合同规定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。 　　 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： 　　（1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 　　（2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； 　　（3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 　　很多施工企业管理粗放，算大帐、不会进行成本控制，更没有意识到工期的重要性，导致在工程完工后难以要回工程款，甚至被巨额索赔。对施工企业来说，关注工期就是关注工程利润。现就建设工程领域工期问题进行汇总，希望对施工企业有所帮助。 　　索赔成立的三个条件规定3 　　 一、工期索赔成立的条件是什么 　　 索赔的成立，要同时具备以下三个前提条件： 　　（1）承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告； 　　（2）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； 　　（3）造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 　　 其他补充： 　　 构成施工项目索赔条件的事件 　　索赔事件又称为干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中，要不断地跟踪、监督索赔事件，就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有： 　　（1）发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失； 　　（2）发包人延误支付期限造成承包人的损失； 　　（3）发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加； 　　（4）对于合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用； 　　（5）因为监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加； 　　（6）因工程变更（含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更）造成的时间、费用损失； 　　（7）非承包人的原因导致工程暂时停工； 　　（8）物价上涨，法规变化及其他。 　　 二、《建设工程施工合同（示范文本）》确定的可以顺延工期的条件 　　《建设工程施工合同（示范文本）第7。5。1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 　　（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 　　（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的； 　　（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的； 　　（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的； 　　（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 　　（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 　　（7）专用合同条款中约定的其他情形。 　　跟进以上提供的各条法律参照，如果受雇者本身权益受到侵犯后，依法提出索赔，就必须要同时满足以上索赔条件，承包人一般会按照合同里规定的时间，去通知侵害方进行索赔，也可以按照合同的规定来计算损失再去跟侵害方索赔。

要看工期延长的主要负责方是谁。如果施工方的失误导致延期，但经过监理，设计单位评定不用赔偿的就不赔。

工期延长可以依据合同规定的总工期计划、进度计划以及双方共同认可的工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录索赔，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不得超过实际损失的30%。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。第五百八十四条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

取证

1、最直接的就是工期索赔，起码要按原施工周期索赔；若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费；2、若已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费（部分材料提前采购）、窝工机械费；3、若错过了最佳施工时期的话，要增加合理的施工措施费，如土方工程进入夏天的话，要考虑有雨季施工增加的措施费了；砼工程进入冬天的话，要考虑有冬施的费用了。总而言之，索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请，但目前的国情是大部分甲方仅给工期延长，费用上一般是不支持的。

除工程内容的变更或增加，承包人可以列人相应增加的规费与税金。其他情况一般不能索赔。索赔规费与税金的款额计算通常是与原报价单中的百分率保持一致。索赔费用的计算方法有：实际费用法、总费用法和修正的总费用法。实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法。这种方法的计算原则是以承包人为某项索赔工作所支付的实际开支为根据，向业主要求费用补偿。用实际费用法计算时，在直接费的额外费用部分的基础上，再加上应得的间接费和利润，即是承包人应得的索赔金额。总费用法就是当发生多次索赔事件以后，重新计算该工程的实际总费用，实际总费用减去投标报价时的估算总费用，即为索赔金额，即：索赔金额=实际总费用一投标报价估算总费用。修正的总费用法是对总费用法的改进，修正的内容如下：①将计算索赔款的时段局限于受到外界影响的时间，而不是整个施工期;②只计算受影响时段内的某项工作所受影响的损失，而不是计算该时段内所有施工工作所受的损失;③与该项工作无关的费用不列入总费用中;④对投标报价费用重新进行核算：按受影响时段内该项工作的实际单价进行核算，乘以实际完成的该项工作的工程量，得出调整后的报价费用。工期索赔的计算非承包商原因造成关键线路延误都是可索赔延误。而非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期的推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果延误时间少于该工作的总时差，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿;如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。

法律分析：规定的索赔时限是28天。同时，还进一步规定，承包人未在28天内提出索赔请求的，即丧失要求追加付款和延长工期的权利。类似超过索赔时限即丧失索赔权利的约定，也常见于承发包双方签订的施工合同之中。工程索赔的时限是指各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。法律依据：《建设工程价款结算暂行办法 》第十五条 发包人和承包人要加强施工现场的造价控制，及时对工程合同外的事项如实纪录并履行书面手续。凡由发、承包双方授权的现场代表签字的现场签证以及发、承包双方协商确定的索赔等费用，应在工程竣工结算中如实办理，不得因发、承包双方现场代表的中途变更改变其有效性。

法律分析：索赔事件发生28天以内法律依据：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用条款第19.1条 根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

如果事先定有合同，可以按照合同的规定索赔。

【答案】：A、BAB 可以索赔工期和费用，CD 只能索赔费用，E 只能索赔工期。

① 二建考试中，索赔成立三个条件中影响工期是指影响总工期才成立吗如 索赔是成立吧 ② 索赔成立的条件有哪些 1、无论什么索赔都是依照合同或者合同的补充协议来定，所以主要看合同的违约条款是如何规定的; 2、一般产生工程索赔有以下几种常见原因:因建设方的原因，造成了窝工或者工期延误;或者设计的变更导致工程量的增加。 3、施工方需保留有足够的证据，证明建设方的行为已经违反了合同约定，需按合同约定赔偿损失。 ③ 不良地质条件包括那些 不良地质条件泛指地球外动力作用为主引起的各种地质现象，如崩塌、滑坡、泥石流、岩溶、土洞、河流冲刷以及渗透变形等。 它们既影响场地稳定性，也对地基基础、边坡工程、地下洞室等具体工程的安全、经济和正常使用不利。不良地质包括滑坡地区、崩塌地区、岩堆地区、泥石流、溶洞地区、瓦斯地区、地下水。 它们分布于场地内及其附近地段，主要影响场地稳定性，也对地基基础，边坡和地下洞室等其砌体体的岩土工程有不利影响。 (3)不利地质条件索赔成立的三个条件扩展阅读： 常见的不良地质及特点： 1、软粘土 软粘土也称软土，是软弱粘性土的简称。它形成于第四纪晚期，属于海相、泻湖相、河谷相、湖沼相、溺谷相、三角洲相等的粘性沉积物或河流冲积物。多分布于沿海、河流中下游或湖泊附近地区。常见的软弱粘性土是淤泥和淤泥质土。软土的物理力学性质包括如下几个方面： 物理性质： 粘粒含量较多，塑性指数Ip一般大于17，属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色，有臭味，含有机质，含水量较高、一般大于40%，而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0-2.0，其中孔隙比为1.0～1.5称为淤泥质粘土，孔隙比大于1.5时称为淤泥。 由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比，因而其力学性质也就呈现与之对应的特点-低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 力学性质： 软粘土的强度极低，不排水强度通常仅为5～30kPa，表现为承载力基本值很低，一般不超过70kPa，有的甚至只有20kPa。软粘土尤其是淤泥灵敏度较高，这也是区别于一般粘土的重要指标。 软粘土的压缩性很大。压缩系数大于0.5MPa-1，最大可达45MPa-1，压缩指数约为0.35-0.75。通常情况下，软粘土层属于正常固结土或微超固结土，但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。 渗透系数很小是软粘土的又一重要特点，一般在10-5-10-8cm/s之间，渗透系数小则固结速率就很慢，有效应力增长缓慢，从而沉降稳定慢，地基强度增长也十分缓慢。这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。 工程特性： 软粘土地基承载力低，强度增长缓慢；加荷后易变形且不均匀；变形速率大且稳定时间长；具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。常用的地基处理方法有预压法、置换法、搅拌法等。 2、杂填土： 杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内，是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。这些垃圾土一般分为三类：即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。 杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异，极易造成不均匀沉降，通常都需要进行地基处理。 3、冲填土 冲填土是人为的用水力冲填方式而沉积的土。近年来多用于沿海滩涂开发及河漫滩造地。西北地区常见的水坠坝（也称冲填坝）即是冲填土堆筑的坝。冲填土形成的地基可视为天然地基的一种，它的工程性质主要取决于冲填土的性质。冲填土地基一般具有如下一些重要特点。 颗粒沉积分选性明显，在入泥口附近，粗颗粒较先沉积，远离入泥口处，所沉积的颗粒变细；同时在深度方向上存在明显的层理。 冲填土的含水量较高，一般大于液限，呈流动状态。停止冲填后，表面自然蒸发后常呈龟裂状，含水量明显降低，但下部冲填土当排水条件较差时仍呈流动状态，冲填土颗粒愈细，这种现象愈明显。 冲填土地基早期强度很低，压缩性较高，这是因冲填土处于欠固结状态。冲填土地基随静置时间的增长逐渐达到正常固结状态。其工程性质取决于颗粒组成、均匀性、排水固结条件以及冲填后静置时间。 ④ 承包商的索赔成立必须同时具备四个条件 承包商的索赔成立必须同时具备以下四个条件是： 1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。 3、按合同规定，不应由承包商承担的风险。 4、承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。 《合同法》关于违约的规定： 第一百零七条 违约责任 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零八条 拒绝履行 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。 第一百零九条 金钱债务的违约责任 当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十二条 履行、补救措施后的损失赔偿 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 (4)不利地质条件索赔成立的三个条件扩展阅读： 《合同法》关于违约赔偿的规定： 第一百一十三条 损害赔偿的范围 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 第一百一十四条 违约金 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 ⑤ 工程工期索赔问题 1、事件1，索赔不成立，因挖掘机大修延迟开工属于承包方自身责任， 事件2索赔专成立属，因为施工地质条件的变化时一个有经验的承包商无法合理预见的。 事件3索赔成立，因为这是由设计便更引起的，应由业主方承担， 事件4索赔成立，这是由恶劣反常天气造成的，业主应承担责任。 事件5索赔成立，因恶劣反常天气引起的工程损坏及工程修复应由业主承担。 2、事件2可索赔工期5天（15日到19日） 事件3可以索赔工期2天，900/(4500/10)=2 事件4可以索赔工期3天（20日到22日） 事件5可索赔工期1天（23日） 总计索赔工期:5+2+3+1=11天 3、事件2，人工费：23元/工日*15*（1+30%）=448.5元 机械费：：450元/台班*5天=2250元 事件3:900*4.2*（1+20%）=4536元 事件5：机械费450元/台班*1=450元 人工费：23元/工日*30*（1+30%）=897元 索赔总额：448.5+2250+4536+450+897=8581.5元 ⑥ 工期索赔和费用索赔成立的条件各是什么 1、无论什么索赔都是依照合同或者合同的补充协议来定，所以主要看合同的违约条款是如何规定的； 2、一般产生工程索赔有以下几种常见原因：因建设方的原因，造成了窝工或者工期延误；或者设计的变更导致工程量的增加。 3、施工方需保留有足够的证据，证明建设方的行为已经违反了合同约定，需按合同约定赔偿损失。 ⑦ 问题：判断索赔条件是否成立。 承包商的索赔成立必须同时具备以下四个条件： ①与合同相比较，已经造成了实际的额外费用或工期损失。 ②造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失。 ③按合同规定，不应由承包商承担的风险。 ④承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面索赔的意向通知。 ⑧ 工程师判定承包人索赔成立的条件有哪些 应该同时具备以下三个前提条件： （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； （3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 索赔是指国际贸易业务的一方违反合同的规定，直接或间接地给另一方造成损害，受损方向违约方提出损害赔偿要求。 索赔（Claim）的依据包括两个方面：法律依据：索赔方提出的救济方法必须符合法律规定；事实依据：索赔所需要的足够文件。 投保人或被保险人在发生保险事故、遭受财产损失或人身伤亡以后，要求保险人履行赔偿或给付保险金义务的行为。保险索赔是被保险人获得实际的保险保障和实现其保险权益的具体体现。大多数保险单对有关索赔手续以及需要具备那些单证等作了明文的规定。 需要注意的是，索赔作为被保险人一项权利是有时效限制的，保险种类不同，其时效也有所不同。根据《保险法》规定，人寿保险的索赔时效为5年，除人寿保险以外的其他保险索赔时效为2年。 索赔是法律赋予投保人或被保险人的一项权利，但它是有时效限制的，若索赔时效内没有提出索赔，则作为自动放弃此权益。 建设工程对索赔定义：索赔是指在合同履行工程中，合同一方因对方不履行或未能履行合同所规定的义务或者未能实践承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出索赔要求。 理赔调查是寿险理赔作业中的一个组成部分，但不是寿险理赔的必经程序。对于单证齐全、证明材料充分、保险责任明确的案件可以不调查；对于某些赔案来说，案件调查是必须经过的一个重要步骤。 ⑨ 工程师判定承包人索赔成立的条件有哪些 索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件： （1）与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失； （2）造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任； （3）承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 ⑩ 合同索赔要求成立的4个条件 1．索赔是在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的 义务专或未能保属证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 2．承包人提出索赔的起因，通常是发包人违约、合同错误、合同变更、工程环境变化、 不可抗力因素等。 3．索赔的依据主要包括合同文件、订立合同所依据的法律法规以及相关证据等3个方面。 4．索赔成立要同时具备四个条件：索赔事件导致了实际损失；造成损失的原因不属于 承包人的行为责任；该损失不是由承包人承担的风险责任；及时提出了索赔。

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担，工程本身的损害由发包人承担，承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。不可抗力介绍：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的来源既有自然现象，如地震、台风，也包括社会现象，如军事行动。作为人力所不可抗拒的强制力，具有客观上的偶然性和不可避免性，主观上的不可预见性以及社会危害性。世界各国均将不可抗力作为免责的条件，中国民法也不例外。

一、工期延误赔偿标准是什么1、工期延误赔偿标准有以下两点：（1）单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；（2）综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。2、法律依据：《中华人民共和国建筑法》第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。二、工期延误承包人可以索赔的费用有哪些1、人工费损失，如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失；2、材料费损失，诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等；3、机械费损失，由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用；4、工地管理费，诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等；5、物价上涨的差生的差价费用，诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

施工索赔的依据 　　施工索赔的依据，我们生活中很多的时候会因为一些纠纷而需要法律的帮助和解决我们的问题，生活中我们会遇到一些事情需要通过法律的途径来解决，但是很多人并不是很了解，以下分享施工索赔的依据。 　　施工索赔的依据1 　　 工程索赔的主要依据有哪些? 　　1、工地例会等(地盘)会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。 　　2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表。 　　3、施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找。 　　4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档。 　　5、工程照片需有专人管理，照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排。 　　6、收集记录每天的气象报告和实际气候情况。 　　7、整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日编号归档。 　　8、完整的工程会计资料，包括工卡，人工分配表、注销工资薪金支票、材料购买定贷单、收讫发票、收款票据、帐目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等。 　　9、所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及帐单(工程付款单)等需归类保存入档。 　　10.、工程施工过程中的影像记录。 　　 工程索赔的分类： 　　按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。 　　 索赔目分类: 　　1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。 　　2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。 　　 索赔处理分类： 　　1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。 　　2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。 　　 索赔对象分类： 　　 索赔是指承包商向业主提出的索赔。 　　索赔和反索赔是相对性的，反索赔即对索赔的反击，工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。 　　施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。都可以作为索赔依据。 　　施工索赔的依据2 　　 一、工程索赔争议有哪些处理方式 　　 1、必须以合同为依据 　　施工企业必须对合同条件、协议条款等有详细了解，遭遇索赔事件时，以合同为依据来提出索赔要求。 　　 2、及时提交索赔意向书 　　根据招投标文件及合同要求中的有关规定提出索赔意向书，意向书应包含索赔项目（分部分项目工程名称）、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附详细的计算资料和证明。 　　索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工企业负责人、现场负责人、现场监理工程师和主管监理工程师要一起到现场核对。这样，监理工程师通过意向书就可以对整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。 　　 3、必须注意资料的积累 　　积累一切可能涉及索赔论证的"资料。施工企业与建设单位研究的技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录，并争取与会者签字，作为正式文档资料。 　　同时应建立业务往来的文件档案编号等业务记录制度，做到处理索赔时以事实和数据为依据。收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附该项目现场监理工程师认可的记录、计算资料及相关的证明材料。 　　 二、建筑工程索赔过程诉讼要点之诉讼证据 　　 1、工程施工合同 　　国家工商管理局制作的建设工程施工合同通用范本包括协议书、通用条款和专用条款，这其中需要深入研究的当属通用条款。 　　 2、施工图纸 　　应注意施工图纸是否依法审核通过，未经依法审批的施工图纸不得擅自使用，必须取得建设方的签章认可。同时注意施工图纸与招投标、预算、合同的时间先后关系，如果施工图纸在后，则影响招投标、预算、合同的效力。此时是按照合同约定结算还是按照图纸结算容易出现分歧。 　　 3、设计变更 　　对每一项设计变更应保存好设计变更申请、通知单、变更图纸等证据，应该明确变更原因、责任，最好进一步明确变更前后工程造价差额，在上述基础上形成每项变更协议，明确责任承担。 　　 4、工程签证 　　应注意审查签字人的权限、语言表达是否存在责任风险、是否具备证据要件等。 　　 5、会议纪要 　　从公平的角度讲，会议纪要应该各方签章，签字人须有身份证明和授权。从内容上讲，应该注意责任承担，通过再定协议或已定协议的期限约定化解责任。会议纪要应该每页签章，注意留存。 　　 6、现场日志 　　现场日志是对当时事实的记载，当然也不一定完全真实。因此，现场日志除非得到对方认可，否则应由其他证据印证方可作为有效证据。即使如此，不能作为有效证据的日志也可起到影响作用。其中，施工日志如对建设方有利，则一般会得到法院采信； 　　监理日志如对建设方不利，一般也会得到法院认可。这其中监理日志的证明作用是较高的。日志的证明效力与日志制作人是否与诉讼当事人存在利害关系为判断基点。 　　 三、常见的工程索赔方式 　　1、因施工合同文件的组成问题引起索赔。施工合同是在投标后经双方充分协商、修改确定的，如果修改时双方已将投标前后承包方与业主或招标委员会的来往函件澄清后写入合同补遗文件并签字确认，就应当做出“合同正式签字以前的各种来往文件均不再有效”的声明。 　　如果没有这个声明，当来往函件内容与合同内容发生矛盾时，双方容易发生争执而导致索赔。再如，双方签字的合同中表明业主已经接受了承包商的投标书中某处附有说明的条件，这些说明就可能被视为索赔的依据。 　　2、设计图纸或工作量表中的错误引起索赔。由于人为原因，招标文件中的图纸或工作量表难免会出现错误，但如果由于改正这些错误而使费用增加或工期延长，承包方有权提出索赔。 　　实践中，这种错误主要包括以下几种：设计图纸与工作量表中的要求不符；现场条件与设计图纸要求相差较大；纯粹的工作量错误。即使施工合同是固定总价式合同，如果实际工作量与工程量清单有较大出入，影响到整个施工计划，承包商亦有权获得补偿。 　　3、合同瑕疵引起的索赔。主要表现为合同文件表述不严谨甚至前后矛盾，以及合同中的遗漏或错误。 　　施工索赔的依据3 　　 施工索赔程序有哪些？ 　　 根据有关规定，提醒承包人按下列程序以书面方式向发包人索赔： 　　1. 索赔事项发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知 　　2. 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出补偿经济损失和（或）延长工期的索赔报告及有关资料 　　3. 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据 　　4. 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可 　　5. 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，索赔答复程序同3、4规定相同。 　　 施工索赔的几个关键环节 　　 1. 提出索赔意向书 　　根据招标文件及合同要求中有关规定提出索赔意向书，意向书中应包含索赔结构物名称、索赔事由及依据、事件发生起算日期和估算损失，无须附有详细的计算资料和证明。 　　这样，使监理工程师通过意向书就可以把整个事件的起因、地点及索赔方向有大致了解。意向书应根据合同要求抄送、抄报相关单位。 　　这一阶段，要注意二点：一是索赔意向书递交监理工程师后应经主管监理工程师签字确认，必要时施工单位负责人、现场负责人及现场监理工程师、主管监理工程师要一起到现场核对 　　二是索赔意向书送交监理工程师签字确认后要及时收集证据，收集的证据要确凿，理由要充分，所有工程费用和工期索赔应附有现场工程监理工程师认可的记录和计算资料及相关的证明材料。 　　 2. 做好同期记录 　　索赔意向书提交后，就应从索赔事件起算日起至索赔事件结束日止，认真做好同期记录。每天均应有记录，要有现场监理工程人员的签字。索赔事件造成现场损失时，还应注意现场照片、录像资料的完整性，且粘贴打印说明后请监理工程师签字。 　　同期记录的内容有：事件发生时及过程中现场实际状况、导致现场人员、设备的闲置清单对工期的延误对工程的损害程度导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据等。 　　 3. 提交详细情况报告 　　在索赔事件的进行过程中，承包人应向监理工程师提交索赔事件的阶段性详细情况报告，说明索赔事件目前的损失款额影响程度及费用索赔的依据。 　　 4. 提交最终索赔报告 　　当索赔事件所造成的影响结束后，承包人应在合同规定的时间内向监理工程师提交最终索赔详细报告，并同时抄送、抄报相关单位。

法律分析：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。法律依据：《中华人民共和国劳动法》 第一条 为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步，根据宪法，制定本法。

工程延误工期索赔标准：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。【法律依据】《建筑法》第七十二条 建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

索赔时效是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天（根据通用条款）。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。1.承包方索赔事件发生后28天内，向业主方发出索赔意向通知书；2.发出索赔意向通知后28天内，向业主提出补偿经济损失和(或)延长工期的赔偿报告及有关资料。3.业主方在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28日内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。4.业主方在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包商做进一步要求，视为该项索赔已经认可。5.当该索赔时间持续进行时，承包方应当阶段性地向业主方发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向业主方递交索赔的有关资料和最终索赔报告。因此，在承包人在履行合同中，要注意索赔时效及时向发包方发出索赔意向通知书，如果因承包人的疏漏而才错过了工程索赔时效。法律依据《中华人民共和国民法典》第七百八十八条 【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

【答案】：D、EA 只能索赔工期；BC 只能索赔费用。

法律分析：工期延误赔偿标准有以下几点：1、单项索赔，即索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合；2、综合索赔，对整个项目中发生的索赔事项集中在一起进行索赔。它是对整个工程的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。违约行为是指合同当事人违反合同义务的行为。违约行为是违约责任的基本构成要件，没有违约行为，也就没有违约责任。预期违约又叫先期违约、事先违约、提前违约、预期毁约，是指当事人一方在合同规定的履行期到来之前，明示或者默示其将不履行合同，由此在当事人之间发生一定的权利义务关系的一项法律制度。实际违约分以下几点：1、不履行，不履行是指在合同履行期届满时，合同当事人完全不履行自己的合同义务；2、不符合约定的履行，迟延履行是指债务人无正当理由，在合同规定的履行期届满时，仍未履行合同债务；3、其他违反合同义务的行为，其他违反合同义务的行为主要是指违反法定的通知、协助、保密等义务的行为。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第七十二条 建设单位违反本法规定，要求建筑设计单位或者建筑施工企业违反建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的，责令改正，可以处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第七十三条 建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

法律分析：工期索赔和费用索赔的具体内容包括人工费，材料费，分包费用，现场管理费，利润，还有机械使用费等，因承包方的原因导致工期延误的，索赔的这些费用大概就是以上几种，在工期索赔之前，发包方应该按合同约定，先向承包方送达工期索赔通知书。法律依据：《中华人民共和国民法典》 第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

教育技术研究的内容是：媒体的开发、应用、管理。教育技术指在教育中应用现代科学技术。20 世纪后随着现代科学技术的发展，幻灯、投影、电影、录音、录像、广播、电视等现代技术被广泛应用于教育，扩大了教育、教学活动范围，提高了效率与质量。1974 年美国发射第一颗专用于教学的“实用技术卫星”，标志现代教育技术发展到一个新的阶段。此后人们进一步探索电子计算机、微电子技术、光纤通信的最新成果给发展教育技术带来的新课题。教育技术专业知识技能：了解教育的基本理论与方针政策，具有摄影、幻灯片、电声教材、计算机课件等多种媒体制作和使用的基本能力。教育技术专业就业前景：教育机构、教育研究机构、学校、电教馆、文化馆等从事现代化教育技术方面的技术性工作。

1975年唐山陶瓷公司职工大学创建唐山陶瓷公司职工大学改建为唐山职工大学(陶瓷分校）1994年唐山陶瓷技工学校并入(合署)唐山职工大学(陶瓷分校)1980年唐山陶瓷技工学校创建学院办公楼1999年唐山陶瓷集团公司技工学校更名为唐山高级技工学校2001年唐山职工大学(陶瓷分校)、唐山高级技工学校合并升格为唐山工业职业技术学院2003年唐山高级技工学校更名为唐山市技师学院2005年唐山工业学校并入唐山工业职业技术学院1982年唐山工业学校创建唐山陶瓷机械制造厂、唐山陶瓷美术厂、唐山陶瓷公司并入唐山工业职业技术学院2012年9月唐山市职业教育中心并入唐山工业职业技术学院2013年6月唐山市职业教育中心并入唐山工业职业技术学院

　　在我们平凡的日常里，许多人都写过作文吧，作文是一种言语活动，具有高度的综合性和创造性。那么，怎么去写作文呢？下面是我为大家收集的未来的房子作文，希望能够帮助到大家。 未来的房子作文1 　　当代的房屋存有着很多的缺陷，例如遇到地震灾害房屋倒塌，房屋过去了一段时间会脆化越来越很肮脏，有一些房屋方位不太好，天气晴朗时照不到阳，使房屋看起来昏暗，清凉时吹不上风，房外的噪声，让人没法安睡，对于这种难题；2040年的我研发出了一种新式的房屋。 　　这类房屋和当代房屋的差别非常大，房屋的墙面是用智能材料制成的，它就如同一台立体电视，你一直在歇息的情况下只需按住桌子上的红色按钮墙面便会播放视频世界各国的出名风景，你看看一定会置身美丽动人的风景中，神清气爽房屋的窗帘布如同一本绘画，它会依据你的喜好挑选界面。 　　房屋的外观设计和当代房屋的外观设计一模一样，但是你别觉得它便是一种模样它还能够随便转换模样，仅是新鲜水果型的模样就会有200多种多样其他类型变动别说了，包你令人满意，尽管房屋外观设计发生变化，可是里边的设定一儿也没变，这一点你能安心。 　　假如房屋很肮脏，你只需按住墙壁的翠绿色按键，房屋便会全自动清理肯定没留一切尘土，假如你怕房屋失窃那么你大可安心，由于房间门配有分辨系统软件，它会鉴别是屋主或是窃贼。 　　如何我设计方案的房屋不错吧。 未来的房子作文2 　　大家好！我是未来的丁子屹，今天是20xx年6月28日，我带大家去参观未来的房子。 　　首先你会看到一座座像三角形帐篷的房子，它们虽然看上去小，但只要走进去就会发现它们大得让你大吃一惊，有2个厨房、3个厕所、1个客厅和4个卧室，怎么样？是不是觉得想住进去了？先别急，我们要先了解怎么使用它。假如觉得热，你就大喊一声：“去游泳”，眼前就是游泳池了。假如觉得屋子很脏，你就大喊一声：“净！”屋子就会像刚买的时候那样干净、整洁。你还可以去泡温泉、吃东西、调温度，而且屋子每天会问你“今天有没有不舒服？”“有没有太累？”...... 　　当然，你也会担心饭菜是不是可口呢？房屋每天会检查你的身体，看你是不是太饿、太渴，然后定制一份套餐让机器人为你做好，饭菜味道十分可口，保证让你成为一个贪吃的人。如果房屋检查出你生病了，也不必担心，因为它会派一个微型机器人到你身体里查看病菌并做一份报告，然后对症下药。 　　房屋还带有监控，安全警示器、警示灯。如果有不明人物入侵，警示器就会“滴咚、滴咚”的响，警示灯也会闪烁红光，而且一系列数据也会传到警察局，由警察来处理。所以未来的小偷就会越来越少。 　　原来未来的房子有这么多功能！真神奇！ 未来的房子作文3 　　你见过漂浮的房子吗？让我来给你介绍一下吧！ 　　这幢房子是像一只大蝴蝶，漂浮在大海上，它右边的翅膀里是一个温泉，泉底有一颗颗鹅卵石，踩上去可舒服了。在左边的翅膀里有粉红色的地铺，还有许多可爱的洋娃娃、小猪、大狗熊……这间房子都是粉色的，完全就是公主屋。 　　中间，是住的地方，有五层，第一层有温馨的房间，还有烂漫可爱的房间，你可以根据心情选择房间。第二层是一个大大的厨房，你想吃什么，只要说一声，就会变出来一张大大的桌子，上面就是你想吃的了，你想喝水或饮料，桌子上就会出现，都不用自己动手，可方便了。第三层是由透明的玻璃拼成的，你可以看着海里的世界，吃着零食，如果脚酸了，你只要说一声，沙发就会出现了，你坐在上面还可以按摩。第四层是游乐场，有秋千、滑梯等。你在玩秋千的时候摔倒了，地上就会出现一片柔软的棉花，这样你就不会摔痛了。第五层是一个花园，花园里有许多美丽的花，这些花一年四季都不会枯，拿去泡水喝，可以美容养颜，还可以治病哦！ 　　这幢房子可以移动，你想去哪就去哪，出去玩都不用带行李，直接带着家就走，你喜欢吗？ 未来的房子作文4 　　现在是22世纪，地球发生了很大的变化，这个世纪的房子、电话、电脑……都有很大的变化，现在我就给大家介绍一下22世纪的房子。 　　22世纪的房子和城堡一样，房屋上面有几个尖尖的房顶，还有阳台。在屋子里可以调节房子的形状，可以变成高大的长方形、正方形、或心形、堡垒形、宝塔形……假如你觉得这个形状看腻，还可以随便变形。 　　假如你想让房子的外表更完美，那你可以按一下调节颜色的按钮，让房子的颜色变成你喜欢的颜色。 　　21世纪的时候，出门在外要带开门钥匙，可现在22世纪，是不需要带钥匙的，只需要让人扫视一下你是不是这间屋子的主人，就可以了。假如你不是这间屋子的主人，你进去就会发出警报声，假如你来这里探望这里的主人，你要经过主人的同意你才能进去，它最大的特点就是防盗，不管小偷怎样弄，门就是弄不开，弄不烂，而且还会发出警报，这样主人可以放心外出办事。 　　这个屋子还能变成透明玻璃，在夏天可以防太阳光照进来，在外面的人看不到里面。这个玻璃还有冬暖夏凉的功能。 　　这就是未来的房子，一个神奇美丽的房子。 未来的房子作文5 　　今年暑假，我和爸爸一起去看了一部电影《蚁人2》，这部电影给我留下印象最深刻的是一位研究员，通过遥控器操纵，就能将一幢摩天大厦瞬间变成了行李箱大小，拉起拉杆，就能带着它去世间各地，这让我憧憬起未来房子的模样。 　　在未来，世界已经发生了翻天覆地的变化，房子也随着潮流在不断地变化着。未来的房子带有声音识别功能，如果你是房子的主人，它便会自动开门，并且愉快地对你说：“欢迎回家，主人！”如果有陌生人来访，它就会发出警告，严厉地说：“对不起，我不认识你！” 　　未来的房子还具备防盗、防自然灾害的功能。防盗功能就是房子里的所有物品，都具有记忆功能，如果一个小偷闯入了你家，他拿起的物品就会自动消失，只有等到房主回家，物品才会再次出现，小偷只好两手空空、灰溜溜地离开。防灾害功能就是指房子是由高科技材料建成的，当灾难来临时，房子会帮主人设定出最佳的解决方案，如：龙卷风来临时，房子的四个角会伸出四只“爪子”，牢牢地陷到地里，不论风力有多大，它仍然屹立不倒，稳如泰山。 　　未来的房子还有心情调节功能，当你心情不好，它会自动播放一些音乐帮你舒缓心情，让你的烦恼被抛到九霄云外。当你感到孤独时，会自动生成亲朋好友的视频，让你感受到家的温馨。 　　这些虽然只是憧憬，但我相信，在不久的将来，它们都会实现在我们的生活中的！ 未来的房子作文6 　　当我坐在家里看科幻小说，欣赏着书中所描写的高科技情景时，我总会遐想：“未来的房子是怎样的呢？”今天我就要来写一写我所遐想的未来的房子。 　　我所遐想的房子，远远望去，就像一个个刚发芽的椰子苗一样，有大有小，有高有矮，可以根据自己的喜好添加各种元素，不仅美观，而且还非常实用。这椰子房，大致分成椰子、根、叶、花、茎几部分，就让我来为你介绍一下房子的基本设施吧！ 　　椰子是所有设施的主体，也是我们居住的地方，外壳很坚硬，里面可以划分成许多个房间，外面有阳台、天台等设施。 　　椰子苗的根往地下延伸，固定住了圆球似的房子，它们有的吸收地底下纯净可饮用的泉水，有的排放处理过的污水。 　　椰子苗的叶片大大的，可以根据日照自动调整角度，始终保持与太阳光垂直，充分利用太阳能发电，并把多余的电能储存在叶片里。另外，它们还能在下雨时收集雨水，以便净化了为我们所用。 　　椰子苗的花小而密，它们伸向四面八方，收集各种信号，比如电视信号、广播信号、雷达信号、通信信号等。 　　椰子苗的茎分成很多条细细长长的管子，运输根所吸收的泉水、叶收集的雨水、叶转化出来的电能、花所收集的信号。这些管子通向各个有需要的房间。这样，一栋房子就基本可以做到自给自足，非常环保。 　　你觉得椰子苗房子怎样呢？我一定要发明出这种环保的椰子苗房子！ 未来的房子作文7 　　大家现在的住房都够漂亮的"吧？可未来的房子就更漂亮了。就让我们一起来想象一下吧！ 　　20年以后，家家户户都住着三层楼的别墅。可漂亮了。有的像海鸥，有的像蘑菇，有的像贝壳。房内全用的是太阳能。墙面就是电视屏幕。别墅内有游泳池，有游乐园，有花园，还有机器人管家。 　　有一天，我的老同学毛晓霞到我家来玩，我把她带到乒乓球室。“怎么样？和我的机器人管家赛场乒乓球吧？”她不屑一顾地说：“我是国家队的，打赢他只是小菜一碟！”我暗暗发笑，说：“那就试试吧！”结果，我的机器人管家和她打了个21比0。这下她可目瞪口呆了。还是我的机器人管家给她面子，告诉她，说：“主人把我的挡挂到世界级了，你把我背后的旋钮转到省级试试吧。”这回毛晓霞才打了个21比10，赢了我的机器人管家。打完了球，机器人管家帮我收拾房间，洗衣服，做饭。我和毛晓霞到可以模仿海浪的游泳池游泳。接着我带她到房后的大花园。花园里盛开着五颜六色的花儿。 　　这时，机器人管家已经在花园的凉亭里摆好饭菜，我和多年不见的老同学，看着满池荷花和水中的游鱼，慢慢聊着童年的趣事...... 未来的房子作文8 　　我想发明的东西是多功能房子，因为现在有住小房子的，有住别墅的，还有人住小破窝的，但是住小房子、别墅和小破屋都不方便。 　　我要发明的多功能房子是可以折叠可以变小的，很方便，平时我们去别的地方玩，都要租个房子或住宾馆，但是只要有了这种可折叠可变小的房子，就再也不用用高价租房子了。 　　这种房子不仅可折可变小，而且还有人脸识别技能，如果你出门忘带钥匙了，就不用怕，只要把你的脸在门前晃一下就可以开门了。 　　房子里还有许多大大小小的按钮，有粉的、蓝的、绿的、红的……如果你饿了又不想动，你就可以按下红色按钮，美味可口的点心就会立马出现在你的面前，然后喂你吃饭。如果你累坏了，你就可以按下蓝色的按钮，天花板上就会出现一只机器手，帮你捶捶背放放松。如果有一天你上学快要迟到了，你不用慌，只要按下粉色的按钮，房间里就会出现一个木门，木门里面会是什么?你猜出来了吗?当然是美丽的学校。你到了学校，木门就会变成小玩具飞到你手里。如果你要回家，只要把手放到小玩具上你就可以回家了。到了家里，木门是不会消失的，除非你按一下绿色的按钮才会消失。 　　这就是我想发明的多功能房子，有了它，我们的生活是不是更加方便了?等我学好知识，我就要把它给发明出来! 未来的房子作文9 　　我扑着梦想的翅膀，来到未来，走进明天。未来的世界真美呀！特别是那美丽的房子。 　　在大门前有几个监控录像，监控者房子的门口。要是有人靠近门口做了一些“小手段”。它就会自动录下情景。等主人回来，它就会警告主人加倍小心。 　　来来到大门前首先你得输入密码，在输入密码的过程中，按键会确认主人的指纹。要是你的指纹未曾登陆，就算是你输入密码门还是不会开的。 　　进了门，来到客厅。看见只有几个家具，其中有几个沙发上有一些按钮。一按所有家具都从墙壁里出来了。还有3彩色按钮，它们都代表三个季节，春夏秋。当按第一个彩色按钮，周围的墙壁变成了竹林，地面变成了草地。到处都是绿，使人沁人沁脾。按第二个按钮时，墙壁变成了荷花池，荷花池里长满了五彩缤纷荷花和吹色欲滴的荷叶。地面变成了荷花池中间的小桥。按第三个按钮时，墙壁变成了树林，树叶变成金黄色的，落在地上。 　　来到卧室只有一张床，其它东西照样收在墙壁，要是你想睡觉就按床旁的“睡觉”键，就此整个屋子开启了所有防盗系统，如红外线、自动报警等。没有关的门窗或电器会自动关上。要是你睡不着，就按窗旁的“睡不着”键。墙壁上的隐形收音机会问你是想听故事还是听音乐，你想听什么就听什么。 　　来到浴室，要是想什么时候洗澡就可以定时。等到时间就能洗一趟舒服的热水澡了。 　　好了厨房就不多介绍了，重要的是要你自己来参观才会发现更有趣更新鲜的地方呢！ 　　有时间多来未来看看哦！ 未来的房子作文10 　　未来的房子各式各样，其形壮观，房内布局合理，全自动、电气化、机器人，超科技家用电器设备，应有尽有。 　　未来的房子没有门，但他会识别坏人，如果小偷进去它会立刻响起：警报！警报！然后启动防御系统，把小偷锁在房子里。 　　未来的房子里，超科技电动沙发上带有很多操作器，你若需看报、看书，只要你按一下按钮，它就会自动展此刻你面前。你若觉得饿了，就按点餐按钮，这是立刻出现餐单、饭单目录，你挑选完后，能上几分钟，就会有美味佳肴摆在餐桌上，让你饱餐一顿。你若不细心弄脏了沙发，只要你按一下清洗按钮，不一会它就会变干净。 　　未来的房子里还有个机器人，机器人背上也有很多按钮，如：保姆、保镖等，如果你按保姆键，他就会说：“您好，尊敬的主人，您吩咐我做什么事是照顾孩子、花草呢还是干家务” 　　你让它干啥它会立刻去干，并且干得让你十分满意。 　　未来的房子是移动的，你若去哪旅游或居住一段时间，它就像宇宙飞船一样带你遨游，周游列国。 未来的房子作文11 　　一转眼，20年过去了。我的房子多了功能，科技越来越发达，各种东西都变成了高科技，让你们看看我的房子吧！ 　　我房子的房顶有一个螺旋桨，可以外出旅行。房子的两侧有垃圾分类桶。如果垃圾扔错了，智能垃圾桶就会被一种股力量给重新扔进相应的垃圾桶内。 　　外面有一个院子，院子里种满了花草树木。我以前有了院子，天天会在院子里玩，我在院子里装了自动洒水机，利用扫描，看看哪些花草树木有没有干，然后进行处理，就是洒水施肥。房子的装饰有电灯，是为晚上外面的安全。上次，我们家来了一只狗，我都被吓死了。我还加了透明的防护罩。只有用了口或4d的眼镜，还有太阳眼镜才能看清，或者在我们家的门上输入密码：“没有密码”就行了。 　　我的房间里面有很多设备，我有个抽屉，按一按钮，拿出食物；按二按钮拿出喝的；按三按钮，拿出学习用品；按四按纽，拿出其它东西。 　　我的床其实很奇特，与其说是一张床，还不如说是锻炼机。床上也有按钮，有A、B、C、D按钮。A是每天要做的仰卧起坐。B是每天要做的俯卧撑。C是每天要做的奥数题。D是每天要跑的米数。还有健康检测，可以检查健康的功能。每天两次，早上起来一次，晚上睡觉时一次。我床上的ABCD按钮是按我个人信息来决定的，其它房间的功能都一样。当然，厕所是不一样的。 　　看吧，这就是20年后的房子。 未来的房子作文12 　　我想：未来的房子肯定各种各样，我来告诉你们我想到的未来的房子吧！ 　　有的时候，我想未来的房子必须会走，只要用太阳能发电，自我坐在房间里操控房子就能够了，还没启动的房子跟普通的房子没什么两样，遥控器上的中心有一个红色的大按钮，只要按一下，房子内部就会伸出八条金属腿，坚持房子平衡并同时按您的指示转方向，大步向前走，一点也不费电，还想去哪儿就去哪儿，周游全球。 　　有的时候，我想未来的房子必须会飞，在机翼上安装了特殊的电池，就能够把空气中的有毒物质变成新鲜空气，同时还能够为“飞屋”的机翼充电呢，既美化了环境，又能够去宇宙玩，太好了，可是，那个时候，月球说不定已经被人类玩腻了。 　　有的时候，我想未来的房子必须会游泳，能够带我们潜入深海底部，让我们近距离地看到深海底部，市区里看不到的海底生物，运气好的话，说不定还能捕到一两条小鱼烤着吃呢，这可是为吃货专门制作的呢。 　　还有的时候，我想未来的房子必须能够穿越时空，房子内有一块表格，什么时间都能够调，过去，未来，能够让你自由挑选，可是，我想那时候人们必须只会调未来，不会调过去，这个房子提议给小孩用，这样做了什么错事就能够改正了。 　　这些房子虽然此刻还没有出现，但早晚会出现的，我可真是期待啊！ 未来的房子作文13 　　在20xx年，你们想知道房子的变化吗？在这大树不需要泥土，树也悬在天上，在那时还有飞行器，它可以让我们来去无踪。 　　我的家在20楼，我们先乘电梯，用电梯卡刷一下，它就知道你上的是几楼，还可以用飞行器从楼外飞上去会到阳台上面有一个门，那个门是扫脸来分别主人，这门还可以分辨天气，如果天热，屋里就会用夏天用的一些用品，如果天冷，就会换冬天的床和暖衣在屋里。 　　刚进屋里就有一个大沙发，粉红色的，上面还有好多小抱枕可爱极了，还有餐桌，桌子上有着花，闻起来很芳香，我的床上是棉被，因为过冬天了。厨房里有一个机器人它能做饭，他可比五星级大厨师做的还好吃呢！ 　　就连家务都不需要我们做，有家务小能手，它能扫地，擦桌子，拖地，洗衣服，洗碗……家里还有一个智能空调，它是根据气温来发热或是发冷，我们就也走路都不用了，因为我们有飞行器，可以自由飞行，飞行器上还有一些智能用品，这些东西都放在飞行器下面的一个小盒子里，虽然看起来不大，但是里面可以住下100多个人呢！ 　　未来的科技都是越来越强大，想干什么几乎都可以，真是无所不能。这些就是未来科技和房子。 未来的房子作文14 　　未来的房子可好了，如果让你住在这栋房子里，你一定觉得既舒适又节约能源，我设计的房子绝对本着环保、绿色、高端的原则。 　　在炎热的夏天里，别人家都要使用驱热的用品，可是住在这种和现在各不相同的房子里，就不需要担心酷暑了，因为他们把冷气吸进小小的冷气收藏品里，可别小看这一个小小的瓶子，收藏的冷气可多了，让你感受到了夏日的凉爽。到了寒冷的冬天，他会把夏天收藏的热气释放出来，让你感受到了温暖如春。 　　下大雨的时候，别人家的房顶上都发出了哗啦啦的雨声，可是这栋房子根本就看不见，也听不见，因为屋顶上有无数个小孔，如果你想查看外面的天气或者情况，就按下地下室的白色按钮，就会生起了一架梯子。雨水流下来的时候，小孔就会把雨水吸了进去，排到了一根管子里，整过自动净化系统的净化后，流进了地下的水池里，保存起来，做成了自然水，当你按动抽水的按钮时，机器人就会加一瓶自来水拿出来了。 　　在地震的时候，你千万不要慌张，我们的房子成了你的保护神。你只要走进了地下的保护仓里，按一下蓝色按钮，整栋房子就启动保护系统，房子就会被一个隐形的大圆球保护起来了。一家人就可以在地震中安然无恙了。 　　未来的房子真是太神奇了，我相信未来也是这样神奇的。 未来的房子作文15 　　我想在我长大以后，要发明一套神奇的房子，这套房子里面功能可大了，接下来我就给你讲讲这套房子里的功能吧！ 　　这套房子占地800平方米，五层楼那么高，外形呈椭圆形，四周全是玻璃窗。远看像个“飞碟”。 　　这套房子的厨房里面有一个非常大的功能，那就是你让它干什么它就干什么，比如说你让它给你做个红烧肉，这时油烟机立马开启，厨房的门立即关闭，就开始做你喜欢吃的红烧肉了，它做好红烧肉大概需要5分钟，怎么样时间快吧！做每一道菜或是做好一道菜的时候它就会告诉你，并且它会帮你把菜端出来，厨房介绍完毕。 　　接下来我给大家介绍一下卧室，你一进到卧室，卧室的电脑就会说：“主人你好，你是来找东西的，还是来睡觉的？”主人比如说：“要找东西，”它就会帮你找出来，放到你手中。如果你来睡觉，它就等你说晚安它才能关灯。 　　现在连卧室都介绍完了，那就给你介绍一下厕所吧！厕所里你只要一上完厕所它就会自动帮你冲洗，且有烘干功能，不用手纸。 　　剩下最特殊的就是客厅，客厅里有个地下室，它就是控制这套房间的，有一个红色按纽，他专门负责开动房间，只要按下那个红色按钮，这个房间就像车一样的行走，你让它去哪他就去哪。 　　怎么样，这个房子高级吧！这个房子等我长大以后给你们发明。

一、消防防火类 　　1、基本要求:小学生不得玩火。一是不得带火柴或打火机等火种;二是不得随意点火，禁止在易燃易爆物品处用火;三是不得在公共场所燃放鞭炮，更不允许将点燃的鞭炮乱扔。在火灾现场，小学生等未成年人要坚持先逃生的原则。 　　2、火灾的处理办法 　　家中起火，不要慌张，应根据火情及时采取相应措施：如果炒菜时油锅起火，迅速将锅盖紧紧盖上，使锅里的油火因缺氧而熄灭，不可用水扑救。 　　房间内起火时，不能轻易打开门窗，以免空气对流，形成大面积火灾。 　　纸张、木头或布起火时，可用水来扑救，而电器、汽油、酒精、食用油着火时，则用土、沙泥、干粉灭火器等灭火。 　　若火势已大，必须立即报火警。被火围困时，应视不同情况，采取不同方法脱离险境。如俯下身体，用湿布捂鼻。 　　3、发生火灾应如何报警？ 　　如果发现火灾发生，最重要的是报警，这样才能及时扑救，控制火势，减轻火灾造成损失。火警电话的号码是 119。这个号码应当牢记，在全国任何地区，向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的。格根据这个号码，每年的11月9日，被确定为消防安全日。不能随意拨打火警电话，假报火警是扰乱社会公共秩序的违法行为。在没有电话的情况下，应大声呼喊或采取其他方法引起邻居、行人注意，协助灭火或报警。 　　4、遭遇火灾如何正确脱险？ 　　遭遇火灾，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人身伤亡损失： 　　1）一旦身受火灾危胁，千万不要惊慌失措，要冷静地确定自己所处位置，根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势，不要盲目采取行动。 　　2）身处平房的，如果门的周围火势不大，应迅速离开火场。反之，则必须另行选择出口脱身（如从窗口跳出），或者采取保护措施（如用水淋湿衣服、用温湿的棉被包住头部和上身等）以后再离开火场。 　　3）身处楼房的，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室。 　　4）身处楼房的，不要盲目乱跑、更不要跳楼逃生，这样会造成不应有的伤亡。可以躲到居室里或者阳台上。紧闭门窗，隔断火路，等待救援。有条件的，可以不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延。 　　5）在失火的楼房内，逃生不可使用电梯，应通过防火通道走楼梯脱险。因为失火后电梯竖井往往成为烟火的通道。并且电梯随时可能发生故障。 　　6）因火势太猛，必须从楼房内逃生的，可以从二层处跳下，但要选择不坚硬的地面，同时应从楼上先扔下被褥等增加地面的缓冲，然后再顺窗滑下，要尽量缩小下落高度，做到双脚先落地。 　　7）在有把握的情况下、可以将绳索（也可用床单等撕开连接起来）一头系在窗框上，然后顺绳索滑落到地面。 　　8）逃生时。尽量采取保护措施，如用湿毛巾捂住口鼻、用湿衣物包裹身体。 　　二、交通安全类 　　我国《交通法》规定，我国在道路行驶的机动车，必须遵守右侧通行的原则，机动车司机和前排座位乘客必须系安全带。 　　1、行走时怎样注意交通安全？ 　　同学们上学和放学的时候，正是一天中道路交通最拥挤的时候，人多车辆多，必须十分注意交通安全。 　　1）在道路上行走，要走人行道；没有人行道的道路，要*路边行走。 　　2）集体外出时，最好有组织、有秩序地列队行走；结伴外出时，不要相互追逐、打闹、嬉戏；行走时要专心，注意周围情况，不要东张西望、边走边看书报或做其他事情。 　　3）在没有交通民警指挥的路段，要学会避让机动车辆，不与机动车辆争道抢行。 　　4）小学生在放学排路队时要头戴小黄帽，在雾、雨、雪天，最好穿着色彩鲜艳的衣服，以便于机动车司机尽早发现目标，提前采取安全措施。 　　2、横穿马路应该注意什么？ 　　横穿马路，可能遇到的危险因素会大大增加，应特别注意安全。 　　1）穿越马路，要听从交通民警的指挥；要遵守交通规则，做到 “ 绿灯行，红灯停 ” 。 　　2）穿越马路，要走人行横道线；在有过街天桥和过街地道的路段，应自觉走过街天桥和地下通道。 　　3）穿越马路时，要走直线，不可迂回穿行；在没有人行横道的路段，应先看左边，再看右边，在确认没有机动车通过时才可以穿越马路。 　　4）不要翻越道路中央的安全护栏和隔离墩，更不能在马路上滑滑板。 　　5）不要突然横穿马路，特别是马路对面有熟人、朋友呼唤，或者自己要乘坐的公共汽车已经进站，千万不能贸然行事，以免发生意外。 　　3、怎样认识交通信号灯？ 　　交通信号灯分为两种，一种是用于指挥车辆的红、黄、绿三色信号灯，设置在交*路口显眼的地方，叫做车辆交通指挥灯；另一种是用于指挥行人横过马路的红、绿两色信号灯，设置在人行横道的两端，叫做人行横道灯。我国交通法规也对交通指挥信号灯做出了规定： 　　1）绿灯亮时，准许车辆、行人通行，但转弯的车辆不准妨碍直行的车辆和被放行的行人通行。 　　2）黄灯亮时，不准车辆、行人通行，但已越过停止线的车辆和已进入人行横道的行人，可以继续通行。 　　3）红灯亮时，不准车辆、行人通行。 　　4）绿色箭头灯亮时，准许车辆按箭头所示方向通行。 　　5）黄灯闪烁时，车辆、行人在确保安全的原则下可以通行。 　　4、骑自行车安全知识 　　我国被称为“自行车王国”，是世界上拥有自行车最多的国家。但是，自行车结构简单、一碰就倒、稳定性差，因此它是交通工具中的弱者。在交通伤亡事故中，非机动车（主要是自行车）受伤人数居第一，伤亡人数居第二。在我国，少年儿童年满 12周岁，方能在道路上起自行车，并要遵守交通规则在慢车道上骑车。 　　5、乘坐公共汽车应该注意什么？ 　　1）乘坐公共汽（电）车，要排队候车，按先后顺序上车，不要拥挤。上下车均应等车停稳以后，先下后上，不要争抢。 　　2）不要把汽油、爆竹等易燃易爆的危险品带入车内。 　　3）乘车时不要把头、手、胳膊伸出手窗外，以免被对面来车或路边树木等刮伤；也不要向车窗外乱扔杂物，以免伤及他人。 　　4）乘车时要坐稳扶好，没有座位时，要双脚自然分开，侧向站立，手应握紧扶手，以免车辆紧急刹车时摔倒受伤。 　　三、使用电器知识类 　　1）认识了解电源总开关，学会在紧急情况下关断总电源。 　　2）不用手或导电物（如铁丝、钉子、别针等金属制品）去接触、探试电源插座内部。 　　3）不用湿手触摸电器，不用湿布擦拭电器。 　　4）电器使用完毕后应拔掉电源插头；插拔电源插头时不要用力拉拽电线，以防止电线的绝缘层受损造成触电；电线的绝缘皮剥落，要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 　　5）发现有人触电要设法及时关断电源；或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开，不要用手去直接救人；年龄小的同学遇到这种情况，应呼喊成年人相助，不要自己处理，以防触电。 　　6）不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情，也要先关断电源，并在家长的指导下进行。 　　7）使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况，应立即关掉电源开关，停止使用。 　　8） 睡觉前或离家时切断电器电源。四、安全防御类 　　1、远离毒品 　　毒品是人类的大敌、世界的公害，染上它，小则家破人亡，大则祸国殃民。规定每年 6月26日为国际禁毒日。我们要拒绝毒品、远离毒品，做到：提高防范意识，坚决不吸第一口，自觉接受禁毒教育；增强法制观念，自觉抵制毒品；加强自身修养，树立正确的人生观，增强辨别是非的能力，克服寻求刺激等不良心理和习惯；要创造一个远离毒品的生活空间，不要吸烟，不进舞厅、赌场、游戏厅，洁身自好。 　　2、受到不法分子侵害如何报警？ 　　中小学生受到违法犯罪分子的直接威胁和侵害，仅凭同学们自身的力量很难防范，最有效的方法就是向公安部门报告。 　　1）匪警电话的号码是110。这个号码应当牢记，以便发生异常情况时及时拨打。 　　2）拨打110电话，要简明、准确地向公安部门报告案件发生的地点、时间、当事人、案情等内容，以便公安部门及时派员处理。 　　3）打报警电话是事关社会治安管理的大事，千万不要随意拨打或以此开玩笑。 　　3、路上被人抢劫、敲诈和勒索怎么办？ 　　1）要保持冷静，不要害怕，尽量说好话，说明自己没带钱，避免跟他们争吵。 　　2）如果他们继续坚持要钱，就跟他们说回家取钱，趁机跑掉，并向你认识的人求助。 　　3）如果还不行，就拖住别的大人大声喊“救命”。 　　4）如果一个人遭挟持，不要反抗，不要“硬碰硬”，可以给钱，但要记住对方的相貌特征，事后向公安机关报案。千万不要拉住欲跑的持刀歹徒不放，这样容易造成歹徒狗急跳墙，持刀伤人。 　　4、为防范被歹徒抢劫勒索，应注意以下几个方面： 　　1）要和同学结伴上学、回家，尽量不要单独外出。 　　2）言谈举止一定要符合身份，不要过分张扬，避免引起问题少年的注意。 　　3）上学放学路上尽量走大道，不走偏僻小路。 　　4）穿着打扮要朴素，平时不穿名牌、不高消费，不再外人面前炫耀自家财富，以免被不良少年盯上。 　　5、独自在家的安全防御知识 　　我们独自在家时，应及时把门锁好。如果听到有人敲门，要通过门镜辨认来人。对不认识的人，不管他有什么理由，也不管他是什么身份，都不要给他开门。而且可以像父母在家一样，喊爸爸妈妈，说有不认识的人来敲门，把坏人吓跑。 　　1）有的坏人冒充邮递员、推销员、检修工人等，骗开了门，入室抢劫或作其他坏事。同时要留心观察，记住陌生人的身高、面相、衣着等，以便必要时报警。也可以给父母、邻居、居委会或派出所打电话。 　　2）如果来人声称是你父母的同事，并能叫出你的名字和你父母的名字，也要提高警惕，不能开门，但可以问他有什么事，记下来告诉父母。 　　3）如遇到坏人以各种理由闯入家中，要在保证人身安全的情况下，与坏人斗智斗勇。如将自己的屋门反锁后，用电话报案，要注意说清楚自己的详细地址；也可用计将坏人吓跑，但要记住坏人的身高、外貌特征，并迅速报案。但不要与坏人硬拼，要注意保护自己的生命及人身安全。 　　五、地震知识类 　　地震按其震动强度可分为四种： 　　1）微震。此种地震是小于2级的地震，人是感觉不到的，只有通过精密的仪器才可以测定出来。 　　2）有感地震。这类地震大约处于2级至4级之间，人可以感觉到，但一般没有什么危险。 　　3）破坏性地震。这是指5级以上的地震。这类地震会造成不同程度的危害。 　　4）强烈地震。6.5级以上地震，都属于强烈地震，这类地震具有很强的破坏性。 　　六、体育课安全类 　　体育课上我们也要特别注意安全，不同的训练内容、不同的器械，要注意的事项也不同。 　　1）在进行单、双杠和跳高训练时，器械下面必须准备好符合要求的海绵垫子。 　　2）在进行跳箱、鞍马等跨越训练时，如果老师不在或器械前后缺乏保护措施，同学们千万不可跳跃。 　　3）跳远时，要严格按老师的指导助跑、起跳。起跳时要踏中起跳板，跳起后要落入沙坑中。 　　4）进行投掷训练时，绝对要按老师的口令行动，不可以有丝毫大意。 　　5）在短跑训练中也要按规则进行，因为人在向终点冲刺时，人身体的冲力很大，如果不按规则、各行其事，就有可能被撞伤。 　　七、网络安全类 　　1）慎交网友。网聊时，尽量不要透露自己的年龄、家庭住址以及个人资料或照片。 　　2）当网友提出见面时，一定要警觉，不要单独见面，不要与网友单独吃饭。 　　3）当网友提出单独到出租屋或宾馆、旅店玩时，绝不能答应。 　　八、意外伤害、自救自护类 　　1、生活中哪些事情会造成喉咙被卡住？ 　　1）口里含着食物，互相打闹、跑跳。 　　2）写作业时。常将笔帽、别针等含在口中。 　　3）吃零食时，抛出食物，张口去接。 　　4）吃饭时，一边吃，一边笑。 　　5）吃鱼的时候。 　　2、在我们跟小狗玩耍的时候被它咬伤怎么办呢？ 　　1）立刻仔细彻底清洗伤口，用流水冲20分钟以上。 　　2）将伤口上端（近心端）用布带结扎，防止血液倒流。不要覆盖伤口。 　　3）快速及时送去医院，注射狂犬疫苗、破伤风疫苗。 　　3、如果遇到同学中暑与昏厥怎么办啊？ 　　1）立即扶他到医务室，找校医。 　　2）把他扶到阴凉处，松开衣扣，用毛巾冷敷颈部，及时补充水分。 　　3）用手指掐嘴唇上方的人中穴。 　　3、游泳时，都需要注意些什么问题呢？ 　　1）下水之前应做些准备运动，使身体适应水温。 　　2）游泳时使用合格的救生设备（救生衣、救生圈）。使用之前检查救生设备是否脱离或者破裂漏气。 　　3）过于冒险，在竹筏或爬到岩石上跳水，入水下洞穴探险，冰上嬉戏。 　　4）不要到深水、风浪、急流，有岩石、陌生的地方及没有安全标志的区域游泳。 　　4、怎样预防食物中毒 　　日常饮食不慎，极易引发食物中毒。如腐烂变馊的食物中含有毒素，人吃后易引起恶心、腹痛、呕吐等中毒症状，严重的会危及生命。另外，有些食物也极易引起食物中毒，如未煮透的扁豆、发芽的土豆、沾上鱼胆汁的鱼肉、青的西红柿等，我们在日常饮食中一定多加注意。如食入后有不良反映，一定要立即送医院治疗。

1、曾经沧海难为水，除却巫山不是云。____元稹《离思五首·其四》2、十年生死两茫茫，不思量，自难忘。____苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》3、玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知。____温庭筠《南歌子词二首/新添声杨柳枝词》4、入我相思门，知我相思苦，____李白《三五七言/秋风词》5、只愿君心似我心，定不负相思意。____李之仪《卜算子·我住长江头》6、两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。____秦观《鹊桥仙·纤云弄巧》7、山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪。天地合，乃敢与君绝。____佚名《上邪》8、平生不会相思，才会相思，便害相思。____徐再思《折桂令·春情》9、愿得一心人，白头不相离。____卓文君《白头吟》10、身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。____李商隐《无题·昨夜星辰昨夜风》11、一日不见兮，思之如狂。____司马相如《凤求凰/琴歌》12、问世间，情是何物，直教生死相许？____元好问《摸鱼儿·雁丘词/迈陂塘》13、似此星辰非昨夜，为谁风露立中宵。____黄景仁《绮怀》14、夜月一帘幽梦，春风十里柔情。____秦观《八六子·倚危亭》15、若是前生未有缘，待重结、来生愿。____乐婉《卜算子·答施》16、取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。____元稹《离思五首·其四》17、落花人独立，微雨燕双飞。____晏几道《临江仙·梦后楼台高锁》18、直道相思了无益，未妨惆怅是清狂。____李商隐《无题·重帏深下莫愁堂》19、还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。____张籍《节妇吟·寄东平李司空师道》20、怕相思，已相思，轮到相思没处辞，眉间露一丝。____俞彦《长相思·折花枝》21、天涯地角有穷时，只有相思无尽处。____晏殊《玉楼春·春恨》22、泪眼问花花不语，乱红飞过秋千去。____欧阳修《蝶恋花·庭院深深深几许》23、日日思君不见君，共饮长江水。____李之仪《卜算子·我住长江头》24、换我心，为你心，始知相忆深。____顾_《诉衷情·永夜抛人何处去》25、生当复来归，死当长相思。____佚名《留别妻》26、相思相见知何日？此时此夜难为情！____李白《三五七言/秋风词》27、青青子衿，悠悠我心。____佚名《子衿》28、多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节！____柳永《雨霖铃·寒蝉凄切》29、闻君有两意，故来相决绝。____卓文君《白头吟》30、酒入愁肠，化作相思泪。____范仲淹《苏幕遮·怀旧》31、盈盈一水间，脉脉不得语。____佚名《迢迢牵牛星》32、心似双丝网，中有千千结。____张先《千秋岁·数声__》33、莫唱当年长恨歌，人间亦自有银河。____袁枚《马嵬》34、关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。____佚名《关雎》35、天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。____白居易《长恨歌》36、相思只在，丁香枝上，豆蔻梢头。____王_《眼儿媚·杨柳丝丝弄轻柔》37、侯门一入深如海，从此萧郎是路人。____崔郊《赠去婢》38、海水梦悠悠，君愁我亦愁。____佚名《西洲曲》39、愿为西南风，长逝入君怀。____曹植《七哀诗》40、结发为夫妻，恩爱两不疑。____佚名《留别妻》41、多情只有春庭月，犹为离人照落花。____张泌《寄人》42、欲把相思说似谁，浅情人不知。____晏几道《长相思·长相思》43、美人卷珠帘，深坐颦蛾眉。____李白《怨情》44、欲寄彩笺兼尺素，山长水阔知何处？____晏殊《蝶恋花·槛菊愁烟兰泣露》45、曾与美人桥上别，恨无消息到今朝。____刘禹锡《杨柳枝/柳枝词》46、肠已断，泪难收。相思重上小红楼。____辛弃疾《鹧鸪天·晚日寒鸦一片愁》47、君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。____李商隐《夜雨寄北》48、无情不似多情苦。一寸还成千万缕。____晏殊《玉楼春·春恨》49、人到情多情转薄，而今真个不多情。____纳兰性德《山花子·风絮飘残已化萍》50、相思了无益，悔当初相见。____朱彝尊《忆少年·飞花时节》51、借问江潮与海水，何似君情与妾心？____白居易《浪淘沙·借问江潮与海水》52、君知妾有夫，赠妾双明珠。____张籍《节妇吟·寄东平李司空师道》53、妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无。____朱庆馀《近试上张籍水部/近试上张水部/闺意献张水部》54、梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风。____晏殊《无题·油壁香车不再逢》55、若似月轮终皎洁，不辞冰雪为卿热。____纳兰性德《蝶恋花·辛苦最怜天上月》56、忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。____王昌龄《闺怨》57、相恨不如潮有信，相思始觉海非深。____白居易《浪淘沙·借问江潮与海水》58、诚知此恨人人有，贫贱夫妻百事哀。____元稹《遣悲怀三首·其二》59、皑如山上雪，皎若云间月。____卓文君《白头吟》60、山远天高烟水寒，相思枫叶丹。____李煜《长相思·一重山》61、窈窕淑女，君子好逑。____佚名《关雎》62、恨君不似江楼月，南北东西，南北东西，只有相随无别离。____吕本中《采桑子·恨君不似江楼月》63、相思相望不相亲，天为谁春。____纳兰性德《画堂春·一生一代一双人》64、情人怨遥夜，竟夕起相思。____张九龄《望月怀远》65、不茶不饭，不言不语，一味供他憔悴。____蜀妓《鹊桥仙·说盟说誓》66、孤灯不明思欲绝，卷帷望月空长叹。____李白《长相思·其一》67、一寸相思千万绪。人间没个安排处。____李冠《蝶恋花·春暮》68、郎骑竹马来，绕床弄青梅。____李白《长干行二首》69、千金纵买相如赋，脉脉此情谁诉。____辛弃疾《摸鱼儿·更能消几番风雨》70、等闲变却故人心，却道故人心易变。____纳兰性德《木兰花·拟古决绝词柬友》71、梅花雪，梨花月，总相思。____张惠言《相见欢·年年负却花期》72、得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。____卢照邻《长安古意》73、琵琶弦上说相思。当时明月在，曾照彩云归。____晏几道《临江仙·梦后楼台高锁》74、在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。____白居易《长恨歌》75、当君怀归日，是妾断肠时。____李白《春思》76、众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。____辛弃疾《青玉案·元夕》77、思君如流水，何有穷已时。____徐干《室思》78、一种相思，两处闲愁。____李清照《一剪梅·红藕香残玉簟秋》79、静女其姝，俟我于城隅。____佚名《静女》80、今夕何夕，见此良人？____佚名《绸缪》81、上邪，我欲与君相知，长命无绝衰。____佚名《上邪》82、所谓伊人，在水一方。____佚名《蒹葭》83、忆君心似西江水，日夜东流无歇时。____鱼玄机《江陵愁望寄子安》84、看朱成碧思纷纷，憔悴支离为忆君。____武则天《如意娘》85、君为女萝草，妾作菟丝花。____李白《古意》86、一生一代一双人，争教两处销魂。____纳兰性德《画堂春·一生一代一双人》87、墙头马上遥相顾，一见知君即断肠。____白居易《井底引银瓶·止淫奔也》88、此后锦书休寄，画楼云雨无凭。____晏几道《清平乐·留人不住》89、深知身在情长在，怅望江头江水声。____李商隐《暮秋独游曲江》90、花落花开自有时，总赖东君主。____严蕊《卜算子·不是爱风尘》91、相思本是无凭语，莫向花笺费泪行。____晏几道《鹧鸪天·醉拍春衫惜旧香》92、相寻梦里路，飞雨落花中。____晏几道《临江仙·斗草阶前初见》93、今宵剩把银_照，犹恐相逢是梦中。____晏几道《鹧鸪天·彩袖殷勤捧玉钟》94、斑竹枝，斑竹枝，泪痕点点寄相思。____刘禹锡《潇湘神·斑竹枝》95、车遥遥兮马洋洋，追思君兮不可忘。____傅玄《车遥遥篇》96、红豆不堪看，满眼相思泪。____牛希济《生查子·新月曲如眉》97、逢郎欲语低头笑，碧玉搔头落水中。____白居易《采莲曲》98、相思似海深，旧事如天远。____乐婉《卜算子·答施》99、别后不知君远近。触目凄凉多少闷。____欧阳修《玉楼春·别后不知君远近》100、琴瑟在御，莫不静好。____佚名《女曰鸡鸣》