工程的合作协议范本4篇
双方合作之前都会先签订一份协议，交换双方的意见，同时也可以避免单方面的解约，影响另一方的利益，怎么样才能制定好协议呢？下面，我们为你推荐了工程的合作协议范本，供你参考，希望能帮到你。 工程的合作协议范本 篇1 甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 甲、乙双方本着互惠、公平、公正和诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规之规定，经双方友好协商，达成如下协议，共同遵守。 一、合作内容 1、乙方受甲方委托，为完成甲方同_______公司取得工程项目内部承包合同，乙方负责完成对本工程项目的调查、对接、洽谈等相关事务，由此产生的差旅费、招待费、工资及考察等费用作为投资条件，代表甲方完成该承包的实施。 2、甲方负责组织，提供承包该工程的一切手续及资金至最终签订项目承包合同，并由甲方独立组织施工，自负盈亏。甲方经过严格的预算程序，决定按本协议规定分配给乙方相应的收益作为乙方代理行为的投资回报。 二、工程概况 1、工程项目及名称：________工程。 2、工程总造价：______元，大写______元人民币。 3、工程地点：__________________。 4、工程内容：土石方工程。 5、工程保证金：______元。 6、本工程计价方式：按主合同执行 7、本项目合作方式：以甲方同项目方约定方式执行。 三、合作收益 1、本协议规定按甲方所做工程中土石方总方量提取______元立方米作为乙方的收益。 2、乙方收益的支付时间与方式：甲方与项目方签订项目施工合同进场的______个工作日内，支付______万元（大写：______元整），乙方应得收益剩余部分根据工程月进度按比例足额支付，直至付完为止。 3、乙方应得收益所涉及国家相关法律法规应缴纳的税费由甲方代扣代缴，乙方不提供票据，相关审计等由甲方负责完成，确保乙方所得款项的合法性和安全性。 4、每月工程进度款到账后，甲方保证在每月收到进度款后______个工作日内将乙方收益支付到乙方指定的银行账户。 5、乙方有权派专员对甲方财务进行监管，并且对甲方工程进度款的到账情况，享有监督权和知情权。 四、协议的履行及违约责任风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 1、甲方如不按照本协议约定的方式支付乙方的约定收益，乙方有权凭本协议向项目发包方提出从甲方应得工程项目款中扣除，并有权依法向人民法院提请诉讼。 2、申请执行本协议约定利润，并按合同约定工程造价总额的______%追究违约金。 五、保密约定风险提示： 应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 甲、乙双方都应当无条件保守本协议的商业秘密，本工程承包项目在未经施工队伍进场之前不得向协议外第三方透露该协议约定的任何内容；更不允许违规炒作。 六、其他约定 1、乙方不承担甲方与项目方之间的经济纠纷、法律责任及施工过程中的安全事故等责任。 2、本协议在甲乙双方代表签字盖章后成立，甲方同项目发包方签订《项目承包合同》时生效，如甲方与项目方签约不成，本协议无效。 3、本协议在甲方支付完乙方所有应得定额利润后自动失效，双方解除合同关系。 4、本协议涉入的内容甲乙双方应遵照执行，如需变更，必须经双方协商同意，否则视为约，甲方仍无条件按此协议负责。并赔偿乙方由此发生的经济损失。 5、本协议一式______份，甲乙双方各执______份；本协议未涉入事项，以项目合同约定的相关内容为准。甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日 工程的合作协议范本 篇2 甲方： 代表人： 乙方： 代表人： 为适应市场及企业发展的需要，本着双赢观念，甲乙双方经协商达成如下协议： 一、合作内容 甲乙双方就________省_______至_______高速公路沥青路面工程项目投标及相关事宜达成合作协议。 二、双方职责 甲方职责： 1、负责按业主及招标要求购买该工程项目的资格预审文件。 2、按资格预审文件要求编制资格预审文件并负责资格预审文件的递交。 3、资格预审文件通过后，根据业主要求购买招标文件、组织人员踏勘工地，负责投标书编制工作，提交投标保证金。 4、若该项目中标，负责与业主签订施工合同。 5、负责中标后的施工管理，安排施工队伍，组织施工生产，履行合同承诺。 6、中标后与乙方签订施工合同，明确双方的责、权、利。 乙方职责： 1、负责协调与业主各方的关系。 2、资格预审过程中，负责提供与资格审查有关的信息，确保资格审查通过。 3、编制投标文件期间，负责提供编制投标文件及定标所需的有关资料和信息（含最佳报价分析报告和评标关键性资料），确保所提供资料及信息的准确性和及时性。 4、若工程中标，乙方作为甲方内部的一个施工队伍承担总工程量50%的工程，服从甲方对本工程项目的统一管理和指挥，负责所承担工程的施工管理，施工队伍安排，组织施工生产，履行合同承诺。 三、成本费用 1、编标成本费用包括编制资格预审申请文件成本费用和编制投标文件成本费用。 （1）编制资格预审申请文件成本费用包含购买资格预审文件、编制资格预审申请文件及递交资格预审申请文件所发生的费用。 （2）编制投标文件成本费包含购买招标文件、工地调查、编制投标文件及递交文件过程中发生的费用。 2、本项目编标成本费用由甲方承担。 四、承包工程量的比例及费用支付方式 1、若该项目中标，甲方利用乙方资源，采取承包合作的方式，根据该中标工程项目实际承揽任务额，安排给乙方_________%的工作量。为确保施工现场有序、规范，保质保量完成任务，乙方自行交纳乙方施工总金额的税金（营业税、城市建设维护和教育附加税）和法定法规（若有要求则有业主或甲方代扣代缴）。 2、该项工程若需银行履约保函，甲方负责提供；若需提供现金履约保证金，则需甲乙双方根据所承担的工程量分别承担。 3、支付办法：在甲方与业主签订施工合同后，甲方应与乙方及时签订承包合作协议书。乙方按承担的工程量享受业主的预付款；每次业主对甲方实施计量支付后7天内，甲方对乙方实施计量支付；工程竣工后，业主对甲方进行竣工决算并支付全部工程款后10天内，甲方对乙方进行竣工决算并支付完乙方应得承包价款。 4、乙方全部承担投标期间的协作服务费，甲方不向乙方收取施工管理费。 五、其他事项 1、中标后，甲乙双方订立书面的工程承包合同，进一步明确职责、权利和义务。 2、乙方对所承包的工程应严格按照业主和甲方的要求施工，包括管理、测量、试验、物资采购储存、机械设备调遣、劳力安排、质量检验、资料报签整理、计量支付基础文件、环境保护、征地拆迁、与地方有关部门的协调等，施工中，甲方发现乙方生产要素配置、工期进度、质量安全达不到业主要求时，甲方及时提出整改意见，乙方应限时整改，造成的经济损失均由乙方赔偿。 3、甲方对乙方承包工程的基本要求：安全、质量、工期、环保符合国家的现行标准和与业主签订合同的具体要求；维护甲方的企业形象和信誉。 4、合作时间：本合作期限为________个月，有效期从________年________月________日开始，止于________年________月________日。 5、因履行本协议发生争议，协商优先，协商不成的，任何一方均可向工程所在地的人民法院起诉。 六、本着精诚合作的原则，甲、乙双方需积极维护对方在社会中的良好形象和信誉，不得以任何方式损害对方的形象和信誉。 七、未尽事宜，双方本着互相谅解的原则，协商解决。本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份。 八、协议自正式签署之日起。若该项目未中标，本协议自行失效。 甲方： 地址： 身份证号 ： 联系方式： 签约时间：________年________月________日 乙方： 地址： 身份证号 ： 联系方式： 签约时间：________年________月________日 工程的合作协议范本 篇3 甲方：住址：法定代表人：联系电话：乙方：住址：法定代表人：联系电话：风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 按照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 1、工程名称：________________________________。 2、工程地点：________________________________。 3、承包范围：________________________________。 4、承包方式：________________________________。 5、工期：本工程自________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。 6、工程质量：________________________________。 7、合同价款： ________________（大写人民币：________________________________）。 第二条 发包方工作风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、开工前日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向承包方进行现场交底。 2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 3、指派________________（联系电话：________________________）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜工程外包合同范本工程外包合同范本。 4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。 5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。 第三条 承包方工作 1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。 2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。 3、指派________________（联系电话：________________________）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。 4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。 7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。 9、参加发包方或业主单位主持召开的工程进度协调会议。 第四条 关于工期的约定 1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。 2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定 1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。 3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延工程外包合同范本工程外包合同范本。 4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。 5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。 第六条 关于工程价款及结算的约定 1、双方商定本合同价款采用第________种： （1）固定价格。 （2）固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包括内容。 （3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 2、本合同生效后，甲方分次，按下列约定支付工程款 （1）尾款竣工结算或质保期届满时一次结清 （2）分期拨款。进行的条件：________________拨款________%金额________________元 3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后日内结清尾款。 第七条 关于材料供应的约定 1、本工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。 2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。 3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。 4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，对工程造成的损失由承包方负责。 第八条 有关安全施工和防火的约定 1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合《《建筑装饰工程施工及验收规范》或其他发包方提供的书面标准。 2、承包方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规、规范。 3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。 4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。 第九条 奖励和违约责任风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方X。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。 2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方X违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应支付承包方X作为奖励。 3、承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本热门合同、2款增加优质价款外，发包方应支付承包方X作为奖励工程外包合同范本工程外包合同范本。 4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。 5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承担损失。 6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损失。 7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理 1、凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商。协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。 2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。 第十一条 不可抗力 1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。 2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外。 3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。 4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在____日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后____日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明。 5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。 第十二条 其他约定 1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议。若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。 2、本合同一式________份，双方各执________份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。 3、本合同履行完成后自动终止。甲方：签约日期：________年____月____日乙方：签约日期：________年____月____日 工程的合作协议范本 篇4 建设单位（以下简称甲方）：总包单位（以下简称乙方）：分包单位（以下简称丙方）：风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 风险提示： 应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。 经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将___________工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： 四、工程造价： 五、承包方式： 六、工期：________年____月____日至________年____月____日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和天气原因工期顺延。 七、质量：符合国家现行规范标准要求。 八、材料要求：所用材料应提供材料的相关质量证明文件，按照要求进行检验并承担有关费用。 九、材料规格及厂家： 十、工程款支付方式： （1）_______后付合同价款的___%； （2）_______后付合同价款的___%； （3）_______后付至合同价款___%； （4）留_____%作为工程保修金，________年内付清。经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 十 一、双方的权利和义务 1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。 2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。 3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。 4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。 5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。 6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。十 二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。风险提示： 合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。 十 三、违约责任： 1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚______元。 2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。十 四、工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。十 五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向__________法院提起诉讼。十 六、本协议一式三份，三方各执壹份。十 七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。甲方：（盖章）法定代表人________年____月____日乙方：（盖章）法定代表人________年____月____日丙方：（盖章）法定代表人________年____月____日
专案承包合作协议范本？
随着承包企业之间的竞争越来越激烈,企业合作已经成为影响企业竞争能力的重要因素。你知道专案承包合作协议怎么写吗?以下是在我为大家整理的专案承包合作协议范文，感谢您的阅读。 专案承包合作协议范文1 甲方： 乙方： 甲、乙双方充分利用各自资源和优势，为共同做好怀化大蒲溪旅游开发区道路工程专案，经友好协商，本着诚信、平等、自愿、诚意合作，公平互惠的原则，达成如下内部合作协议： 一、合作专案： 怀化市中方县大蒲溪旅游开发区景区道路，工程地点：怀化市芷江侗族自治县、罗旧镇花山寨境内。水泥道路全长15公里***包括土石方绿化***，承包合同价款暂定贰仟伍佰叁拾万元。 二、合作方法： 经双方协商同意以株洲芙蓉建设集团富安建筑工程有限公司为平台，以单项工程专案为基础，明确责任、分工和利润分配，上缴公司管理费，具体实施是： 1、本合作专案15公里水泥道路***包括土石方绿化***工程按甲方2011年元月7号与发包方怀化市中方县大浦溪旅游开发有限公司所签订的“工程施工承包合同”中所属条款全部由乙方全权负责实施执行。 2、600000.00***作为合同履约金，合同生效执行。进场施工满60天，无息退还乙方。 3、该工程专案乙方按合同、按结算总价***税前总造价***上缴甲方8%纯利，另上缴株洲芙蓉建设集团富安建筑工程有限公司挂靠费1.5%。 4、该工程专案各种税费等均由乙方负责。 三、双方权利和义务： 1、甲方：主要协调怀化市中方县大浦溪旅游开发有限公司关系，负责严格按照甲方所签订的“工程施工承包合同”资金及时到位;负责乙方成立工地专案部，指定乙方 为专案部经理，并发给专案部财务公章、行政公章各一枚，到工程所在地银行设立银行账户等工作;负责该工程专案按合同规定按时支付工程款到位;监控工程资金使用，分批收取乙方应上缴的百分比，确保双方合作愉快。 2、乙方：主要负责按甲方所签订的“工程施工承包合同”的全部条款的实施、执行;负责协助甲方搞好建设方的关系，在任何情况下均不能把关系搞僵;负责施工队伍的民工素质、技术负责，并承担工程中可能发生的一切大小安全事故责任费用;负责按合同规定时间按时或提前圆满完成工程任务。 以上条款双方严格遵照执行，任何一方违约均应承担法律责任，本内部合作协议一式二份，双方签字盖章后生效，至工程完工全部付清工程款后自动失效。未尽事宜，双方协商解决。 甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________ 法定代表人***签字***：_________ 法定代表人***签字***：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 专案承包合作协议范文2 甲方： 乙方： 双方就共同承揽、实施 专案合作事宜，本着双方自愿互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》，在履行甲方与业主签订的合同前提下，经友好协商，达成如下协议： 第一条 合作方式 1.1甲方与业主签订施工合同;乙方自筹资金、自担风险、自负盈亏，并承担和履行合同规定的承包人的全部责任和义务，负责施工专案从开工直至竣工验收结算完毕及工程保修期满全过程管理。 1.2 甲方按本协议的规定向乙方收取管理费，乙方按规定交纳报建、招投标和施工过程中应由施工单位承担的各项费用，同时承担履合行同所发生的各种赋税。***如乙方已在当地税务部门完税，则凭税票办理相关手续*** 1.3 按招标档案规定，专案实行风险保证金担保制。 1.4 甲方按照《劳动合同法》要求，与乙方签订完成该专案工作任务为期限的劳动合同，任命乙方为此专案的内部承包人，乙方必须接受甲方监管机构对施工全过程监管。 第二条 甲方及其代表的权利和义务 2.1按甲方职代会及相关档案精神，由甲方派出1名专案经理，1名财务负责人，1 名技术负责人，1名质安负责人及根据专案管理需要配备的管理人员与乙方共同组成专案经理部对本工程进行管理，甲方所派驻人员代表甲方对专案的进度和质量、安全生产、文明施工、资金进行监督和控制。其他专案管理人员由乙方推荐人选，需经甲方考核并体检合格后，由甲方与其签订以完成该专案工作任务为期限的劳动合同。 2.2 甲方派驻专案经理部长期或临时工作人员的费用均由乙方承担并按月支付，包括交通、通讯、工资、奖金、社会保险费用、办公费及其他必要的开支等。甲方派往联营专案部的 *** 专案经理应享受的待遇按公司档案规定执行，其费用由乙方承担并按月支付。 2.3 帮助乙方组建专案经理部，乙方派驻专案的主要专案负责人和技术骨干必须通过甲方人力资源部稽核相关执业资质后方可上岗，对于不符合条件和甲方认为不合适的人员，乙方必须无条件更换。 2.4 为了维护甲方形象和信誉，甲方代表有权对专案的施工质量、进度、安全生产和文明施工进行严格监督和管理，尤其对乙方确定的供货商进行稽核，如发现供货商产品不能满足专案质量、工期要求，甲方代表有权拒绝其产品进入工地。甲方有权终止乙方供货渠道，由甲方代购，由此发生的费用由乙方承担。 2.5 当专案的进度、质量、安全生产和文明施工等出现严重问题，危及或将要危及甲方的信誉和经济利益时，甲方有权更换专案承包人以及更换施工队伍等必要措施，由此所发生的一切费用及给甲方带来的经济损失全部由乙方承担。 2.6 甲方代表有义务帮助和协助专案经理部对专案进行管理，保持与业主的联络，协助办理与专案有关的事宜，所发生的费用由乙方承担。 2.7 办理需要甲方或以甲方名义办理的其他事宜，由此发生的费用由乙方承担。 2.8 甲方配合乙方共同与专案管理人员签订以完成该专案工作任务为期限的劳动合同，签订合同后，甲方依照长沙市社会保险局的相关规定为乙方及其专案管理人员办理社会保险参保手续，并代扣代缴所有社会保险费用。所需费用由甲方直接从工程款或乙方抵押金中扣除。 乙方须指定专人配合甲方办理参保、停保手续，并按月报送社会保险报表。如乙方无专人管理，则由甲方指定专***兼***职人员从事此项工作，所发生的工资和费用由乙方承担。专案管理人员如合同到期或需提前解除，乙方应及时以书面形式告知甲方，甲方接到书面通知后办理合同解除、社会保险停保等手续。 2.9 乙方在本工程中使用的劳务队伍必须是通过公司资质评审确定的合格劳务企业，严禁采用包工头的劳务形式。如未使用合格劳务企业，甲方有权对乙方处以20000元以下的***;如使用无资质的劳务企业则处以50000元以下***，并自行承担所造成的一切后果。 2.10安徽省内工程专案严格执行省建设厅的规定，所有符合要求的工程专案必须开办农民工学校。甲方对乙方开办农民工学校的工作进行指导，办校所需费用由乙方自行承担。 2.11 甲方委派专案管理人员名单均由甲方正式书面通知乙方。 2.12 专案完成工程结算后一月内提交公司进行专案终结审计。 第三条 乙方的权利和义务 3.1乙方应根据甲乙双方与业主所签施工合同的要求，按公司规定组建专案经理部，选派得力的领导班子和精干的施工队伍，提供实施工程所需资金、技术人员、机械和材料物资等。并按公司要求做好开工准备***包括门楼、围墙、临时设施、场内施工道路等***乙方代表甲方承担并履行甲方与业主所签施工合同所规定的承包人的全部责任和义务，信守合同，维护甲方的信誉，全面负责工程的实施、养护，直到工程圆满通过最终验收，保修期满、保修期责任完成为止。 3.2 乙方必须确保工程质量、工期、安全生产及文明施工，具体要求按甲乙双方与业主签订的合同相应条款。 3.3 乙方应服从甲方代表和公司监管机构对专案的监督和管理，按照公司相关管理制度进行专案管理，施工现场及标示按照公司规定标准实行。按甲方的要求做好现场质量、安全文明施工，及时并按甲方规定向甲方报送各类相关报表和资料。乙方应服从公司对施工过程中出现的各种问题开出的整改通知书或***单******由甲方财务从当月工程款中扣除***，乙方必须将整改情况向甲方工程管理部监管处做出书面汇报。 3.4 乙方应积极协助业主及时办理许可证等施工过程中所需的证件、批件;如因该工程施工许可证等证件未获得导致甲方在建设行政主管等部门检查过程中的***等损失由乙方承担。 3.5按照社会保险的规定，承担乙方所有人员及本人所有社会保险费用***含公司部分和个人部分***，由甲方代为办理社会保险缴费事务。 3.6遵守国家的法律、法令、政策及甲方的有关规定。专案中标人和专案全体管理人员应接受公司工程管理部对专案的“现场监管交底”工作，并严格按照有关法律法规及公司制度、《现场管理标准图集》的要求来管理和规范专案。对于甲方委派人员不能尽职尽责履行工作职责的，乙方有权要求甲方换人。 3.7 专案实施中严格按照甲方的要求做好资料管理工作，在竣工验收后三个月内将工程资料移交甲方，否则，公司将给予处罚。 3.8 专案正式组织主体验收和竣工验收前一星期，必须通知公司工程管理部和公司质安总监对专案进行预验收，未经预验收的专案公司一律不予认可，不加盖公司公章。 3.9 办理双方认为必须由乙方办理的其他事宜。 第四条 银行帐户 4.1 该工程专案施工合同签订后，甲方提供在合肥的统一帐号供乙方使用，甲方扣除各项费用后，其余工程款由专案经理部包干使用，并确保工程专款专用。乙方不得私设帐户，不得私自将工程款占为己有后离开专案，否则按涉嫌贪污向检察院举报，追究乙方的刑事责任。 4.2该帐户本工程的工程款仅限于本工程专案使用，工程结束后此帐户应及时对该专案做财务清算。 第五条 管理费及其他费用 5.1 乙方按工程结算总价的百分之***小写：***向甲方支付管理费，专案各种税金由乙方直接缴纳***发票原件移交公司做账***，工程竣工结算完成时，各项费用全部交清。 5.2乙方与甲方经营单位的往来款收付按公司规定执行。 5.3报建、招投标过程中应由施工单位承担的各项费用、施工过程中所发生和承担的各项费用、工程保修期间所发生的费用、直至该协议终止前所发生的其它应由施工单位承担的各项费用均由乙方承担。 第六条 乙方许可权及违约 6.1乙方不得挪用工程款购置大型机械装置，如确因工程需要添置大型施工装置，需先征得甲方同意，否则甲方有权拒付添置施工装置的费用。 6.2 专案经理部印章由甲方刻制，由公司委派主要负责人员按规定掌管使用，原则上只用于本专案部的技术资料管理工作，印章在工程竣工3个月后及时上交甲方，严禁乙方擅用印章或以专案部名义对外提供担保、借款和采购、劳务、租赁、签订工程承包合同等经济活动。 6.3 乙方不得以甲方及专案部名义从事本专案以外的其他业务活动。在本专案的施工过程中未经甲方书面许可，乙方不得： ⑴ 将本协议全部或任何部分权益、利益、责任或义务转给任何第三方; ⑵ 将中标专案的全部或任何部分分割、转让、转包或分包给任何第三方。 ⑶ 私刻专案印章等。一经发现，甲方有权无条件收回工程，乙方无条件退场，并追究乙方的违约责任。 *** 专案亏损的处理：如专案亏损，对外所欠的民工工资、材料款、税金由乙方自有资金支付，如甲方垫付，有权向乙方追偿。 第七条 争议的解决 7.1 因履行本协议而产生的任何争议或分歧，双方应首先通过友好协商的方式予以解决。 7.2 如不能协商一致时，双方之任何一方均按照国家有关现行法律向长沙市天心区人民法院提起诉讼。 7.3 当双方协商不一致时，任何争议或分歧都不能免除乙方承担和履行甲方与建设单位所签合同规定的乙方的义务和责任。 第八条 附则 8.1 在专案竣工验收后，在合同规定的保修期内由乙方负责该工程的保修、维修。 8.2 在本协议合作期间，由乙方发生的一切债权债务等经济纠纷，施工过程中的质量、安全及其他法律责任均由乙方负责。 8.3 本协议自双方代表签字、盖公章后生效，自该工程甲方与业主所签施工合同中约定的合同终止时间及本协议中甲、乙双方无遗留问题后失效。 8.4 本协议二份，甲、乙双方各执一份。 8.5 本协议中若有未尽事宜，甲乙双方协商解决。 甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________ 法定代表人***签字***：_________ 法定代表人***签字***：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 专案承包合作协议范文3 甲方： 乙方： 以下是由甲方为甲、乙双方合作设立的专用银行账户***下称：专用银行账户*** 开户行： 账号： 经甲、乙双方共同协商，本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下： 一、协议基础 1、甲、乙双方就弱电工程专案进行合作，乙方以甲方身份参与工程及合作专案的合约签订。 2、甲方成立弱电工程专案部门***下称：弱电工程部门***，由乙方负责弱电工程部门的运营管理，甲方将有关弱电工程的所有资源交由乙方负责的弱电工程部门进行开发。 3、甲、乙双方应严格遵守并履行各自的责任和义务，以不损害双方利益为前提，最大程度共享双方拥有的人力、技术、市场等资源，并协商解决合作中出现的有争议的问题。 二、协议基本内容 1、市场开发 1.1、甲方提供现有的客户资源，销售资源共享，在市场开拓时进行弱电工程的宣传推广。 1.2、乙方负责对现有客户资源的开发，并提供推广方案及资料。 1.3、乙方以甲方弱电工程部门对外开展合作和市场开发。 2、工程承揽 2.1、由甲方直接开拓或由乙方开拓的工程专案，均以甲方名义承揽，并由甲方与建设单位签订合约。 2.2、由乙方负责承揽过程中的工程预算、报价、合约签订、专案实施与管理。 2.3、工程竣工乙方应将竣工的相关的资料报甲方备案，并将工程上所发生的债权债务情况以书面形式给予说明。甲方可派专人至现场向业主、监理及其他相关人员了解情况，进行债权债务核查。 3、人事管理 3.1、乙方负责部门人员的招聘、管理，人事制度及薪资标准由甲、乙双方协商确定，所有人员与甲方签订劳动合同。 3.2、甲、乙双方在不影响正常业务的情况下，经双方批准可安排部门间协作，共享人力资源。 3.3、在专案实施过程中的临时用工由乙方负责招募，由甲方与所招人员签订临时用工合同。 4、装置及物资管理 4.1、甲、乙双方在合作过程中，专案实施所需装置、物料由乙方进行询价、采购、使用、管理。乙方向甲方提供询价及采购的明细清单，定期提供统计报告， 所有的采购按照三家报价的原则，确定供货渠道。 5、财务管理与利润分配 5.1、甲方为乙方独立设立财务账簿，独立核算。由甲方设立本合约约定的专用银行账户并负责统一办理所有对外结算和支付。工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入专用银行账户。 5.2、乙方在运营管理甲方弱电工程部门期间所产生的所有收入、支出，甲、乙双方各承担50% 。 5.3、在甲、乙双方合作过程中，所有乙方的劳务、差旅、餐饮、装置及物资采购、与第三方合作产生的支出，由乙方提供明细清单并说明用途。由甲方财务部门进行统一的预算调配及通过专用银行账户统一支付。乙方每月向甲方报告工程进度及债务情况，甲方财务部门每月向乙方提供所有合约的结算与支付情况。 5.4、甲方负责处理在与乙方合作过程中的所有税务问题，所产生的收入与支出按照5.2条款执行。 5.5、乙方完成甲方与建设单位签订的单个工程专案合约，并通过工程验收，甲方在收到所有合约款项***专案保证金除外***后，应在一个月内完成专案的成本和利润核算，并对净利润部分进行分配。甲方应将乙方实施完成的专案净利润的 转至乙方指定的银行账户，或经乙方书面同意将乙方应得利益作为后续合作的成本支付资金。 5.6、甲方不得在未经乙方书面同意的情况下使用本合约约定的专用银行账户进行任何结算和支付。 6、违约责任 6.1、乙方在弱电工程部门运营管理及专案施工过程中产生的劳资纠纷、合约纠纷、安全事故等问题，甲乙双方各负担50% 的责任。甲、乙双方通过协商共同处理上述问题，如由法院判决确需执行的，甲方可直接使用专用银行账户进行支付。 6.2、如因甲乙双方中的任何一方未及时承担弱电工程部门成本支出，使专用银行账户无法支付，造成违约及损失的，本合约的任何一方有权向造成损失的一方追偿。 6.3、甲、乙双方均应诚实守信，严格履行本协议，不得损害对方利益。由于任何一方未履行本合约责任义务，造成合同违约及法律责任并造成损失的，需赔偿对方的损失，并赔偿等同所造成对方损失额度的违约金，同时被赔偿一方有权终止本合作协议。 ***、甲应根据本协议规定及时支付乙方款项，如甲方延期支付，每延期一日，支付给乙方应付款千分之一的滞纳金。 7、协议期限 本协议期限自协议签订之日起三年 内有效。 8、协议终止 本协议在下列情况下终止： 8.1、协议期满。 8.2、双方协议解除。 9、争议解决甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成，可以向甲方住所地人民法院起诉。在诉讼期间内，本合同不涉及争议的条款继续有效。 10、协议生效 本协议经双方签字盖章生效。 11、文字份数 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方***公章***：_________ 乙方***公章***：_________ 法定代表人***签字***：_________ 法定代表人***签字***：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 看了专案承包合作协议的人还看了： 1.专案承包合同书范本 2.合作承包协议书范本 3.包工工程承包合同范本 4.土方工程承包协议书范本 5.专案外包合同范本 6.工程承包合同合伙协议范本